- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【經(jīng)典】
隨著人們法律意識的建立,合同的地位越來越不容忽視,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工承攬合同1
合同編號:________________
簽訂日期:________________
定作方:________________(以下簡稱甲方)
承攬方:________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:_______________
貨號:_______________
面料:_______________
顏色:_______________
尺碼:_______________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位
_______________
2、數(shù)量
_______________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:
______________
提供日期:
_______________
單價:
_____________
總金額:
_______________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_____天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_____天內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:
_________
2、總金額(元):
___________
第七條包裝方式
內(nèi)用,外用包裝,包裝費(fèi)由方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
_________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:
________
第九條服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間:__________
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
5、驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
。1)甲方應(yīng)于___年___月___日前向乙方交付定金___元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于___年___月___日前向乙方交付預(yù)付款___元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起___日內(nèi),一次付清合同約定的全部款項(xiàng)。
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
。4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時時,乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的',應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%元/天。
未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
。6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于___年___月___日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:______________
乙方:______________
日期:______________
加工承攬合同2
委托方:(甲方)________________________
承攬方:(乙方)________________________
1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期:________________________
2、乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工,確保加工件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在加工過程中和運(yùn)輸過程中,允許出現(xiàn)最多千分之幾的損壞,但損壞的.零件必須歸還給甲方。
3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:乙方將負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,并承擔(dān)所有相關(guān)運(yùn)費(fèi)。
5、加工完成后,由甲方按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:通過銀行托收。
7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工,乙方應(yīng)按約定時間完成加工任務(wù);如逾期未完成,應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,罰金標(biāo)準(zhǔn)為每天加工產(chǎn)品總值的千分之一。若甲方未按約定時間和數(shù)量交付加工物品,導(dǎo)致乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失進(jìn)行賠償。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
銀行帳號:________________________
銀行帳號:________________________
____________年____________月____________日
加工承攬合同3
定作方:
承攬方:
供料方:
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。
經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項(xiàng)目名稱:
二、施工地點(diǎn):
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項(xiàng),擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)中,質(zhì)量約定必須明確具體,不可口頭約定或模糊約定,以避免日后發(fā)生糾紛。
質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
雙方應(yīng)以樣品為準(zhǔn)來確定質(zhì)量,除了雙方封存樣品外,還應(yīng)提供書面的樣品質(zhì)量描述。
為了避免樣品的遺失、損壞或內(nèi)部質(zhì)量問題引發(fā)糾紛,請妥善保管樣品并確保在需要時能夠提供完整的樣品信息和資料。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、所有工程材料必須嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目預(yù)算書規(guī)定的規(guī)格和品質(zhì)要求選用。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。
2、乙方開始實(shí)施施工時,必須確保工地已經(jīng)具備了適宜的施工條件。
3、在施工過程中,我們將與物業(yè)管理或相關(guān)管理單位進(jìn)行協(xié)調(diào),確保施工活動不會影響周邊環(huán)境和其他業(yè)主的正常生活。我們將及時與物業(yè)管理方溝通,協(xié)商施工時間、施工區(qū)域和施工方式,盡量減少對周邊環(huán)境和業(yè)主生活造成的影響。同時,我們也會配合管理單位的相關(guān)要求,確保施工過程安全有序,做到施工與周邊環(huán)境的和諧共處。
4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識的所有審批工作。
八、丙方工作
風(fēng)險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。
在承攬定制業(yè)務(wù)時,尤其是當(dāng)定作方提供原材料時,承攬方必須格外注意對原材料的.質(zhì)量驗(yàn)收工作。只有經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收并確保合格后,才能將原材料入庫使用。
根據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定,如果承攬方因保管不善導(dǎo)致定作方提供的原材料或完成的成果遭受毀損或滅失,承攬方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
1、丙方應(yīng)當(dāng)提供符合約定的產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格和質(zhì)量。如果產(chǎn)品不符合約定標(biāo)準(zhǔn),但甲方同意接受并利用,雙方應(yīng)按照實(shí)際質(zhì)量重新協(xié)商定價。
2、甲方交貨后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,丙方應(yīng)承擔(dān)返工、返修、報廢等相關(guān)費(fèi)用,并對質(zhì)量問題造成的生產(chǎn)延誤承擔(dān)責(zé)任。
九、驗(yàn)收:
1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗(yàn)收。
3、項(xiàng)目施工完畢后,由乙方工程監(jiān)理先行進(jìn)行自檢。自檢合格后,工程驗(yàn)收單將上交給甲方,由甲乙雙方共同進(jìn)行驗(yàn)收。
4、甲方在驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問題,應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收單中詳細(xì)描述問題,并邀請乙方進(jìn)行現(xiàn)場勘察確認(rèn)。經(jīng)雙方確認(rèn)確有質(zhì)量問題的,乙方需承諾進(jìn)行后期整改。
5、工程驗(yàn)收單支付甲方時,甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗(yàn)收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞,應(yīng)立即通知乙方,并在12小時內(nèi)安排乙方工作人員前往現(xiàn)場進(jìn)行檢修和維護(hù)。乙方將及時到達(dá)現(xiàn)場,并向甲方報告維修情況。
24小時內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責(zé)任:
1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。
2、在工程進(jìn)行過程中,若因乙方自身原因?qū)е聠T工或第三方遭受人身傷害或財產(chǎn)損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
3、由于乙方的不當(dāng)使用、擅自改造、災(zāi)害以及不可抗力等原因?qū)е轮破窊p壞,甲方免責(zé)。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,必須經(jīng)雙方代表另行起草合同附件,并在附件上簽字蓋章方為有效。
2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時,以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。
十三、違約責(zé)任:
1、甲方如因自身原因?qū)е聼o法在約定的施工期內(nèi)完成工程,每延遲一天需支付工程總額1%的違約金給乙方。
2、甲方若未能按時支付工程款項(xiàng),超過約定日期一天,將按工程總額的1%作為逾期罰款。
3、由于審批手續(xù)導(dǎo)致工程延遲或罰款,甲方將承擔(dān)所有相關(guān)責(zé)任。
4、甲方未按時支付應(yīng)付款項(xiàng)時,乙方保留所提供制品的所有權(quán)。
5、一方未經(jīng)另一方同意擅自違反合同約定的情況下,另一方有權(quán)停止繼續(xù)履行合同,并要求違約方承擔(dān)由此造成的損失。
6、雙方如發(fā)生糾紛,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可選擇向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照
2、工程項(xiàng)目預(yù)算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應(yīng)中國法律。
2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同如有任何未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商一致后可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后生效,作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
若本合同與補(bǔ)充協(xié)議有任何沖突的情況下,應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
若協(xié)商不成的,則適用其解釋的規(guī)定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工承攬合同4
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:________職務(wù):_______
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務(wù):____________定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。
2、承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
3、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
4、定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
5、承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
6、承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
7、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2、承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
3、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
4、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
3、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
4、對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
5、保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
6、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時間和地點(diǎn):
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
2、任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。
2、定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
3、定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。
4、承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
5、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
6、承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
7、定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
5、未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
11、如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的`責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
4、定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條
1、本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
2、本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同5
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護(hù)供需雙方合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī),明確雙方技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,保證工程建設(shè)正常進(jìn)行,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況 工程名稱:________________;建筑結(jié)構(gòu):_______________; 工程地址:_____________________;使用層次:__________。
2、建筑門窗供應(yīng)要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點(diǎn)詳細(xì)地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結(jié)算和付款方式
3.2結(jié)算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術(shù)要求
4.1乙方供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并符合__________標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)名稱代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應(yīng)隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。
4.3產(chǎn)品運(yùn)輸方式及包裝標(biāo)準(zhǔn)_____________________________________。
5、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按該產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,如尚無國家標(biāo)準(zhǔn)的則按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
5.2 甲方在驗(yàn)收時,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的'品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不合規(guī)定,應(yīng)妥善保管,并在__天內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的,不得提出異議。
5.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題,甲方應(yīng)在48小時內(nèi)向____市建材業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責(zé)任承擔(dān)。
6、違約責(zé)任
6.1 甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的各項(xiàng)條款,如合同一方違約,由違約方承擔(dān)責(zé)任,并參照民法典有關(guān)條款及雙方的約定,向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款的 ____%的違約金。
6.2 如另行商定責(zé)任賠償規(guī)定的,應(yīng)在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進(jìn)行調(diào)解或通過有關(guān)法律程序解決。
8、其他約定事項(xiàng)
8.1 乙方在門窗運(yùn)抵交貨點(diǎn)后,甲方應(yīng)提從堆放場地,并及時做好相應(yīng)的驗(yàn)收工作,如出現(xiàn)問題應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應(yīng)提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負(fù)責(zé)。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應(yīng)及時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負(fù)責(zé)。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風(fēng)、洪水等)和其他不可預(yù)見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除承擔(dān)違約責(zé)任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,____市建設(shè)工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱:________單位名稱:________
___年___月____日___年___月____日
加工承攬合同6
發(fā)包人:_______________(以下簡稱甲方)
承包人:_______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質(zhì)門的綜合價格包括五金配件、門鎖、門框、門制作安裝、油漆等所有費(fèi)用。這個價格囊括了工人工資、材料費(fèi)、檢測費(fèi)、配合費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護(hù)、倉儲費(fèi)、以及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費(fèi)用等。這個綜合單價一次性確定,固定不變,不受人工、材料市場價格等因素變化的影響。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年月日,結(jié)束工作日期:年月日必須完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在工程施工過程中,乙方將按照合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),積極組織施工工作。若乙方需要調(diào)整工期或遇到質(zhì)量問題,將及時與甲方溝通,共同解決。
甲方有權(quán)單方面解除本合同,乙方應(yīng)在2日內(nèi)停止施工并撤離施工現(xiàn)場。解除合同后,乙方需自行承擔(dān)所有費(fèi)用,甲方不承擔(dān)任何結(jié)算責(zé)任。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必須達(dá)到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及施工設(shè)計圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評定得分必須達(dá)到90%以上,乙方施工部分在交驗(yàn)時達(dá)到合格。
2、由于乙方施工質(zhì)量不合格導(dǎo)致需要返工的情況發(fā)生,乙方應(yīng)承擔(dān)所有與返工相關(guān)的費(fèi)用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi);材料:材料必須按設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進(jìn)場合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結(jié)算方式:
。1)本工程預(yù)付款元;
。3)門窗安裝工程全部完成后,經(jīng)過工程竣工驗(yàn)收合格并交付建設(shè)單位后,甲方應(yīng)在確定工程結(jié)算后的2個月內(nèi)支付工程結(jié)算金額的95%。
。4)另外5%將作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿后一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗(yàn)收與結(jié)算
1.本合同項(xiàng)下的門窗安裝工程竣工驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)設(shè)計安裝圖紙及說明書,遵循國家頒布的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
2.工程具備竣工驗(yàn)收條件時,乙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗(yàn)收報告并申請驗(yàn)收。
3.甲方應(yīng)在收到竣工驗(yàn)收報告申請后的七個工作日內(nèi)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收完成后的七個工作日內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗(yàn)收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的,為驗(yàn)收不合格。乙方須對驗(yàn)收不合格的部分返工,費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5.驗(yàn)收合格之前,甲方提供的物品如有損壞或丟失,由乙方承擔(dān)風(fēng)險。驗(yàn)收合格之后,責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)物品的損壞或丟失風(fēng)險。
九、安全文明施工
1、在班組進(jìn)場之前,承包人需要指定一名管理人員與甲方進(jìn)行協(xié)調(diào)。進(jìn)場后,必須進(jìn)行入場教育、三級教育和安全技術(shù)交底。所有進(jìn)入工程項(xiàng)目的人員必須服從現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理規(guī)定,佩戴必要的安全設(shè)備,按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè),確保安裝質(zhì)量。工作完成后要及時清理現(xiàn)場,保持安裝現(xiàn)場的整潔。如果需要返工或者受到工程處罰,乙方需要承擔(dān)罰款、返工費(fèi)以及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進(jìn)入制安現(xiàn)場必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī),嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān);乙方參加安裝的人員如違反項(xiàng)目部規(guī)章制度時,由項(xiàng)目部對乙方處以200元/次的'罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的,項(xiàng)目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生嚴(yán)重傷亡安全事故時,乙方應(yīng)立即按照相關(guān)規(guī)定向甲方報告,并采取措施保護(hù)現(xiàn)場,確,F(xiàn)場安全,防止事故擴(kuò)大蔓延。同時,乙方應(yīng)根據(jù)本合同約定的條款和相關(guān)法律法規(guī)處理事故。
2、乙方和甲方對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、幫助乙方處理與工程總承包單位和其他施工單位之間的施工配合關(guān)系。
2、在簽訂本合同后的五個工作日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供土建圖紙和詳細(xì)的技術(shù)要求,并及時與乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,甲方應(yīng)按時全額支付給乙方工程款項(xiàng)。
。ǘ┮曳綑(quán)利義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)對洞口尺寸的實(shí)測、復(fù)核工作。
。1)乙方在制作門前,需自行測量施工現(xiàn)場的洞口尺寸,并將測量結(jié)果提交給甲方審核確認(rèn)。但甲方的審核確認(rèn)并不代表對該尺寸的責(zé)任承擔(dān)。
(2)乙方在進(jìn)行門的安裝前,必須對洞口尺寸進(jìn)行再次測量確認(rèn),如有任何疑問或異議,應(yīng)在施工前書面通知甲方,并按照甲方的要求進(jìn)行處理。如果乙方未能提出異議,即視為乙方已確認(rèn)施工現(xiàn)場條件,因此造成的誤差、損失及責(zé)任均由乙方承擔(dān),不得要求延長工期或增加額外費(fèi)用。
5、乙方應(yīng)當(dāng)遵守甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對工程的管理要求,全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場和生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn),保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,否則,甲方有權(quán)委托他人清理,所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、在工程施工過程中,如果甲方需要對工程所需的門窗進(jìn)行設(shè)計變更,應(yīng)提前通知乙方,并且雙方要及時溝通協(xié)商,以便乙方調(diào)整施工進(jìn)度計劃。
3、雙方確認(rèn):就涉及工程價款的確認(rèn)事宜,雙方已經(jīng)進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成一致解決方案。
十三、成品保護(hù)
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗(yàn)收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護(hù),均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用,如有損壞,均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
加工承攬合同7
承攬方:_________
地址:_______
郵編:__________
電話:_________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:_________
地址:_______郵
編:__________
電話:_________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn):
1.交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的._________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式_________份,交_________各留存一份。
定作方:_________
承攬方:_________
代表人:_________
代表人:_________
地址:_________
地址:_________
電話:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
帳號:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工承攬合同8
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,為了保證木制品的質(zhì)量,必須嚴(yán)格掌握所使用的木材干燥程度,確保榫縫和肩角結(jié)構(gòu)的緊密性,以及表面的平整光滑。木材在使用過程中不能有變形、翹曲、撥縫或松榫等情況。塑料面必須平直整齊,四周不能有翹起或脫膠現(xiàn)象。同時,在安裝玻璃時,必須按照圖紙標(biāo)示進(jìn)行操作,保證位置方正、平直且方便安裝。
四,雙方按照乙方提出的質(zhì)量要求和圖紙先制作規(guī)格樣品,待縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,并將其作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應(yīng)于規(guī)定時間前將圖紙送交甲方。在工作過程中,如甲方發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題,應(yīng)及時告知乙方;乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。若乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù),甲方有權(quán)停止工作并通知乙方。由此造成的任何損失需由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品完成后,甲方應(yīng)主動通知乙方前來廠內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。乙方接到通知后必須在三天內(nèi)赴廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為依據(jù)。如在檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)爭議,雙方可請縣物價局提供檢驗(yàn)證明并解決。
第七條交貨時間和地點(diǎn):本合同生效后,甲方需在30天內(nèi)完成全部交貨,交貨地點(diǎn)為乙方指定的倉庫。如需提前或延期交貨,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并在協(xié)議規(guī)定的時間內(nèi)交貨。若因甲方原因造成延遲交貨,則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。交貨時,乙方將派專人到倉庫驗(yàn)貨,確認(rèn)貨物數(shù)量、質(zhì)量和包裝是否符合要求,如發(fā)現(xiàn)問題,甲方應(yīng)立即處理并重新發(fā)貨。驗(yàn)收合格后,由乙方負(fù)責(zé)接收貨物并辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按____元計算,共計____元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸方式和費(fèi)用承擔(dān):甲方將負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸,每件貨物的運(yùn)輸費(fèi)用按照____元計算,總費(fèi)用為____元,全部由乙方承擔(dān)。如因運(yùn)輸而導(dǎo)致的貨物損失,甲方將承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款____元。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,如果甲方?jīng)]有按照合同規(guī)定提供符合質(zhì)量要求的定制物品,乙方可以選擇接受其利用并按照實(shí)際質(zhì)量支付相應(yīng)費(fèi)用;或者拒絕接受,并要求甲方承擔(dān)修理、更換和延遲交付的'責(zé)任。如果經(jīng)過修整或更換后仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,所造成的一切損失由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。
二,如果甲方未能按照合同規(guī)定的數(shù)量交付定制物品,而乙方仍有需要,那么甲方必須相應(yīng)地進(jìn)行補(bǔ)償,并且已逾期交付的部分將按照逾期處理。如果乙方不再需要這些物品,他有權(quán)解除合同并要求賠償損失。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,若由甲方負(fù)責(zé)送貨,若在運(yùn)輸過程中導(dǎo)致定制物品損壞,甲方應(yīng)承擔(dān)修理責(zé)任并確保修理后的產(chǎn)品符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。否則,乙方有權(quán)拒收貨物。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
三,如果乙方未能按照合同約定的時間提供所需的圖紙和其他技術(shù)資料,除非延遲交付對于定作物的交付日期造成影響,否則乙方應(yīng)承擔(dān)因此造成甲方停工待料所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條如果由于不可抗力的原因,使得甲方在約定期限內(nèi)無法履行合同所定制的物品或者采購到原材料,則甲方可以憑借有關(guān)部門出具的證明免除違約責(zé)任。但是,甲方也應(yīng)該采取積極的措施以盡量減少損失。如果不可抗力事件發(fā)生在合同規(guī)定的期限外,則甲方不能免除其責(zé)任。而如果乙方在拒收或延遲接受的情況下導(dǎo)致不可抗力事件的發(fā)生,則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方所造成的損失。
第十五條在合同履行過程中,如發(fā)生任何爭議,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。如無法協(xié)商一致,任何一方可向雙方約定的爭議解決機(jī)構(gòu)申請仲裁或訴訟,也可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。雙方應(yīng)全力配合爭議解決機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和證明,接受爭議解決機(jī)構(gòu)裁決。
本合同于___經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
賬號:________________
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行
賬號:________________
日期:_______________年_______________月_______________日
加工承攬合同9
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的.事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用:該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務(wù):______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務(wù):______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
加工承攬合同10
合同編號:____________________
定作人:____________________
簽訂地點(diǎn):____________________
承攬人:____________________
簽訂時間:_______年______月______日
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報酬及交貨期限____________________
計量:____________________
工作量:____________________
報酬:____________________
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容:____________________
數(shù)量:____________________
交付期限:____________________
單位:____________________
工時:____________________
單價:____________________
金額:____________________
合計人民幣金額(大寫):____________________(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:____________________
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:____________________
第五條承攬人使用的材料由____________________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:____________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻.工作是:____________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________
第八條結(jié)算方式及期限:____________________
第九條定作人在______年______月_____日前交定金(大寫)____________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
加工承攬合同11
訂立合同雙方:
承攬方:__縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:__縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;
塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;
玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于__年______月______日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;
乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。
因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn):__年______月______日至__月日全部交貨。
任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);
每件包裝費(fèi)均按元計算,共計元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計算,共計元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。
甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;
不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的'償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;
在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__年______月______日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:__縣木具廠
代表人:____________
地址:___________
電話:___________
開戶銀行:__縣支行營業(yè)所
帳號:____________
乙方:__縣百貨公司
代表人:____________
地址:___________
電話:___________
開戶銀行:__縣支行
帳號:____________
______年______月______日
加工承攬合同12
承攬方:_______________________身份證號:_______________________電話:_______________________
定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號:_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外)。
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條:交貨時間和地點(diǎn)
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的.數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿,水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時報請當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_______________________日期:年____月____日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_______________________日期:年____月____日
加工承攬合同13
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價雙方確認(rèn),(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機(jī),打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預(yù)與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進(jìn)行加工,甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗(yàn)收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗(yàn)收不合格產(chǎn)品,乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的'雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗(yàn)收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn),方可結(jié)算加工費(fèi)。
九、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認(rèn),甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費(fèi)以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任:
1、乙方不能按期限交貨,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
加工承攬合同14
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點(diǎn):_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的.期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工承攬合同15
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款____元。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn):___年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計算,共計元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計算,共計___元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款___元(元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的'違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__年__月__日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
乙方: 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同(1) -加工承攬合同01-17
承攬加工合同[精選]02-26
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同[經(jīng)典]03-19
承攬加工合同06-13
承攬加工的合同02-28
加工承攬合同(經(jīng)典)05-06
加工承攬合同06-20
加工承攬合同06-13