【推薦】建筑工程施工合同
隨著時間的推移,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編幫大家整理的建筑工程施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑工程施工合同1
發(fā)包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點:_____________
工程內(nèi)容:_____________
工程立項批準文號:_____________
資金來源:_____________
二、工程承包范圍:
三、合同工期:_____________
開工日期竣工日期:_____________
四、工程質(zhì)量標準:質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定為合格工程標準為依據(jù),承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
。ぃ篲____________________________元
六、組成本合同的文件包括:
1、本合同專用條款
2。標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、工程量清單
5、工程報價單或預(yù)算書,雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成。
七、發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù):6套。發(fā)包人應(yīng)按專用條款約定的日期和套數(shù),向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的,發(fā)包人應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由承包人承擔(dān)。承包人應(yīng)在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙,供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。
監(jiān)理單位委派的工程師
姓名:_______________
職務(wù):_______________
發(fā)包人委托的職權(quán):__________________
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán):______________________________________________
發(fā)包人派駐的工程師
姓名:________________
職務(wù):________________________
職權(quán):_________________________________________________________________________
承包方項目負責(zé)人:_____________
承包人委托的職權(quán):_____________
項目經(jīng)理:_____________
八、雙方約定現(xiàn)場工程師工作職權(quán):
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包人發(fā)出的任何書面形式的函件,與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應(yīng)進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時,工程師應(yīng)進行糾正。除工程師或工程師代表外,發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包人發(fā)出任何指令。
工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經(jīng)理,項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發(fā)出口頭指令,并在48小時內(nèi)給予書面確認,承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內(nèi)不予答復(fù)的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。項目經(jīng)理按發(fā)包人認可的施工組織設(shè)計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時,項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師關(guān)交報告。責(zé)任在發(fā)包人或第三人,由發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在承包人,由承包人承擔(dān)費用,不順延工期。
九、發(fā)包方的工作:
1、在開工前7日內(nèi)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點,保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道,約定的施工場地內(nèi)的主要道路,滿足施工運輸?shù)男枰,保證施工期間的暢通;
2、向承包人提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料,對資料的真實準確性負責(zé);
辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)(證明承包人自身資質(zhì)的證件除外)在開工前7日內(nèi)完成;
3、確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現(xiàn)場交驗在開工前7日內(nèi)完成;
4、組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底在開工前7日內(nèi)完成;
5、協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作、承擔(dān)有關(guān)費用;
十、承包人的工作:
1、在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應(yīng)進度統(tǒng)計報表;根據(jù)工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設(shè)施,產(chǎn)負責(zé)安全保衛(wèi);向發(fā)包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設(shè)施,發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用;
2、遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),并以書面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費用,因承包人責(zé)任造成的罰款除外;
3、已竣工工程未交付發(fā)包人之前,承包人按專用條款約定負責(zé)已完工程的保護工作,保護期間發(fā)生損壞,承包人自費予以修復(fù);發(fā)包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應(yīng)的追加合同價款,按約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作;
承包人應(yīng)按約定的日期,將施工組織設(shè)計和工程進度計劃在開工前提交,工程師逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時,承包人應(yīng)按工程師的要求提出改進措施,經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。因承包人的原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符,承包人無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
工程師認為確有必要暫停施工時,應(yīng)當(dāng)以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面處理意見。承包人應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復(fù)工要求,工程師應(yīng)當(dāng)在48小時內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù),承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔(dān)發(fā)生的費用,工期不予順延。
十二。、工程質(zhì)量檢驗:
質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔(dān)違約責(zé)任。雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。承包人應(yīng)認真按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費用,工期不予順延。工程師的檢查檢驗不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發(fā)包人承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
十三、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容:
基礎(chǔ)工程具備隱蔽條件或達到主體中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。工程師不能按時進行驗收,應(yīng)在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應(yīng)承認驗收記錄。經(jīng)工程師驗收,工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求,驗收24小時后,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經(jīng)認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
十四。安全施工與檢查:
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔(dān)。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。
十五、合同價款確定與支付:
工程取費按丙類計算,執(zhí)行現(xiàn)行內(nèi)蒙地區(qū)定額標準結(jié)合圖紙和實際工程量為計算依據(jù),參照當(dāng)?shù)氐恼。法?guī)。文件,F(xiàn)行材差和人工費調(diào)差。主體兩層封頂后發(fā)包方支付以完工程量80%工程款,主體全部封頂后發(fā)包方支付已完工程量的80%工程款,裝修工程中期發(fā)包方支付裝修工程的造價60%工程款,完工驗收合格后一月內(nèi)支付工程款額度達到工程總造價的95%。
十六、工程量的確認:
承包人應(yīng)按約定的時間,向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后7天內(nèi)按設(shè)計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),并在計量前24小時通知承包人,承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量,計量結(jié)果有效,作為工程價款支付的依據(jù)。工程師收到承包人報告后7天內(nèi)未進行計量,從第8天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據(jù)。工程師不按約定時間通知承包人,承包人未能參加計量,計量結(jié)果無效。
十七、工程款(進度款)支付:
在確認計量結(jié)果后5天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)向承包人支付工程款。發(fā)包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人在約定支付時間7天后向發(fā)包人發(fā)出要求支付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不能按要求支付,承包人可在發(fā)出通知后7天停止施工。發(fā)包人可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時間和從計量結(jié)果確認后第5天起應(yīng)付款的貸款利息。發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協(xié)議,導(dǎo)致施工無法進行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。
十八、材料設(shè)備供應(yīng):
由發(fā)包人所供應(yīng)材料必須符合使用標準并且不得高于當(dāng)?shù)厥袌鰞r格,工程竣工結(jié)算時執(zhí)行地區(qū)定額材差指導(dǎo)價格。
十九。工程設(shè)計變更:施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計變更,應(yīng)提前14天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計標準或批準的建設(shè)規(guī)模時,發(fā)包人應(yīng)報規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準,并由原設(shè)計單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進行下列需要的變更:更改工程有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸;增減合同中約定的工程量;改變有關(guān)工程的施工時間和順序;其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承包人損失,由發(fā)包人承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
承包人在工程變更確定后14天內(nèi),提出變更工程價款的報告,經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格,經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。承包人在雙方確定變更后14天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更。工程師應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認,工程師無正當(dāng)理由不確認時,自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。
二十、竣工驗收與結(jié)算:
工程具備竣工驗收條件,承包人按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。發(fā)包人收到竣工驗收報告后15天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收,并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收,或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。工程竣工驗收通過,承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗收的日期。發(fā)包人收到承包人竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收,從第16天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的',發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時,由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題,由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。
工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認可后15天內(nèi),承包人向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結(jié)算。發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后10天內(nèi)進行核實,給予確認或者提出修改意見。發(fā)包人確認竣工結(jié)算報告通知經(jīng) 二十一、違約、索賠和爭議:
爭議發(fā)生時向有管轄權(quán)的人民法院起訴,違約方并承擔(dān)工程總造價5%違約罰金,并承擔(dān)給對方直接造成的經(jīng)濟損失。
二十二、雙方關(guān)于不可抗力的約定:
不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi),以及專用條款約定的風(fēng)雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。不可抗力事件發(fā)生后,承包人應(yīng)立即通知工程師,產(chǎn)大力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人采取措施。不可抗力事件結(jié)束后48小時內(nèi)承包人向工程師通報受害情況和損失情況,及預(yù)計清理和修復(fù)的費用。不可抗事件持續(xù)發(fā)生,承包人應(yīng)每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi),承包人向工程師提交清理和修復(fù)費用的正式報告及有關(guān)資料。因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān):
。1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害,由發(fā)包人承擔(dān);
(2)發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費用;
。3)承包人機械設(shè)備損壞及停工損失,由承包人承擔(dān);
(4)停工期間,承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān);
。5)工程所需清理、修復(fù)費用,由發(fā)包人承擔(dān);
。6)延誤的工期相應(yīng)順延。因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
二十三、保險:
工程開工前,發(fā)包人為建設(shè)工程和施工場內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財產(chǎn)辦理保險,支付保險費用。運至施工場地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設(shè)備,由發(fā)包人辦理保險,并支付保險費用。發(fā)包人可以將有關(guān)保險事項委托承包人辦理,費用由發(fā)包人承擔(dān)。
承包人必須為人事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險,并為施工場地內(nèi)自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備辦理保險,支付保險費用。保險事故發(fā)生時,發(fā)包人承包人有責(zé)任盡力采取必要的措施,防止或者減少損失。
二十四、合同終止和解除:
發(fā)包人承包人履行合同全部義務(wù)竣工驗收合格并且工程款結(jié)算完畢后本合同即告終止。
發(fā)包人承包人協(xié)商一致或停止施工超過56天,發(fā)包人仍不支付工程款(進度款),承包人有權(quán)解除合同。因一方違約(包括因發(fā)包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。合同解除后,承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作,按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。發(fā)包人應(yīng)為承包人撤出提供必要條件,支付以上所發(fā)生的費用,并按合同約定支付已完工程價款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負責(zé)退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費用,由發(fā)包人承擔(dān),因未及時退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
二十五、工程保修范圍和時間:
保修范圍有防水項目保修期限2年。給排水項目保修期限1年。供熱項目保修期限2年。維修經(jīng)費使用預(yù)留的5%保修金。
二十六、本合同一式六份,正本兩份,副本四份,簽字蓋章后生效。
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
發(fā)包人:(公章)_______________________
承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________
住所:______________________________________
法定代表人:_________________________
法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________
委托代表人:________________________________
電話:_______________________________
電話:______________________________________
傳真:_______________________________
傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________
開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________
賬號:____________________________________
_____________年_____________月_____________日
建筑工程施工合同2
甲方:乙方:(以下簡稱甲方)現(xiàn)委托(以下簡稱乙方)承擔(dān)工程。經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,簽訂合同如下:
一、工程概況:
1.工程名稱:
2.工程地址:
3.工程概況:
二、甲乙雙方的責(zé)任和義務(wù)
1.甲方負責(zé)提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現(xiàn)場專用的有安全防盜措施的倉庫,以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔(dān)以下義務(wù):●按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設(shè)備材料,并保證材料的質(zhì)量;乙方應(yīng)在保證工程質(zhì)量和工程進度的前提下完成如下工作:●場地的管道安放及布線●設(shè)備的安裝調(diào)試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后,乙方開始對現(xiàn)場進行布線施工和測試線路,完成后通知技術(shù)人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減,則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單,
3、在實際施工過程中,根據(jù)具體情況,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因,對工程中提出的修改項目,甲方必須向乙方出具工程聯(lián)系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單,乙方有權(quán)利要求甲方按照原設(shè)計方案施工。
2、由于乙方因設(shè)備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場條件限制等原因?qū)こ讨刑岢龅男薷捻椖浚仨毾蚣追匠鼍吖こ搪?lián)系單,確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯(lián)系單,甲方有權(quán)利要求乙方按照原設(shè)計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監(jiān)控圖象清晰,符合國家規(guī)范要求,終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收,由雙方人員簽字,驗收合格報告作為付款依據(jù)。
4、工程完工,乙方應(yīng)根據(jù)實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統(tǒng)保證及工程維護乙方提供質(zhì)量保證。在工程驗收合格后________年內(nèi),因設(shè)備自身質(zhì)量問題發(fā)生故障,由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當(dāng)造成設(shè)備損壞,乙方有償提供設(shè)備配件。
七、合同金額監(jiān)控設(shè)備及安裝調(diào)試費用總金額為:元(人民幣:萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后,甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統(tǒng)完工后,甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
3.系統(tǒng)完工并由甲方驗收完畢后,甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執(zhí)行過程中工程量的`增減,則根據(jù)工程聯(lián)系單,對材料和工作量的增減進行核算,其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務(wù)乙方提供________年維護,________年后按成本收取維護費用,響應(yīng)時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰(zhàn)爭、嚴重火災(zāi)、水災(zāi)、臺風(fēng)、地震和其它經(jīng)甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素,導(dǎo)致工期延誤,則工期順延。在工程無法完成的情況下,由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責(zé)任
1.甲、乙雙方若一方發(fā)生違約情況,則違約方應(yīng)按國家經(jīng)濟合同法有關(guān)條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙雙方中一方廢除合同,需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執(zhí)行過程中若有爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決,可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設(shè)備清單〉
3.本合同執(zhí)行過程中,所有補充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽定,蓋章之日起生效,屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。甲、乙雙方同意上述條款,并簽字確認如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同3
甲方:
乙方:
承包工種:
經(jīng)雙方達成協(xié)議將樓架搭設(shè)拆除分享承包給乙方,根據(jù)《建筑法》本著雙方的利益和權(quán)力,特制定以下條款:
一、承包工程內(nèi)容:內(nèi)外架體搭設(shè)所用材料裝卸和文明施工。
二、承包工期:從____年__月__日至____年__月__日,如天氣自然災(zāi)害工期順延。
三、承包價格:價格按建筑面積每㎡元。
四、付款方式。
根據(jù)施工進度每月?lián)芨兑曳饺斯すべY,工程完工后,結(jié)算付清。
五、甲方責(zé)任。
為了工程進度和質(zhì)量,甲方為乙方提供架體所須材料,乙方需用材料必須前兩天向甲方提供料單,甲方供應(yīng),積極配合乙方施工,如按工程進度計劃提前完成,根據(jù)情況進行獎勵,如造成停工損失,甲方承擔(dān)。
六、乙方責(zé)任
(1)乙方施工人員進入工地,必須遵守工地各項制度,
按國家制定的`規(guī)范要求和技術(shù)交底進行施工,聽從工地地統(tǒng)一指揮,對工地任何機械要愛護,不準工人私自挪用工地財務(wù)。
(2)乙方搭設(shè)架體必須按規(guī)范要求進行搭設(shè),必須跟隨所有工種所需要架體的搭設(shè),確保所搭設(shè)架體的安全。如發(fā)生事故或打架斗毆,根據(jù)情節(jié)嚴重進行罰款,必須跟隨所有工種,架體搭設(shè)的需求,如拖延或不聽從的造成損失由乙方承擔(dān)。
(3)工地制定和安全:乙方使用機械和工具,甲方一次性交付使用。如人為因素造成損失,照價賠償。不得私自挪用工地財務(wù),如情節(jié)嚴重,交公安部門處罰。施工現(xiàn)場機械、臨時用電不得私自操作,如造成人身事故,甲方不承認任何責(zé)任。非操作不得進入。工人進入現(xiàn)場,必須佩帶安全帽。遵守各項安全制度,并對工人進行崗前教育和崗前交底。
七、補充協(xié)議( )
八、本共同甲乙雙方各一份,希望雙方履行合同。如有一方違約,將承擔(dān)一切金濟損失。本共同經(jīng)過結(jié)算后終止。
甲方:聯(lián)系反式:
乙方:聯(lián)系方式
____年__月__日
建筑工程施工合同4
發(fā)包人:________大學(xué)(以下簡稱甲方)
承包人:________建設(shè)公司(以下乙方)
甲方委托乙方承建教學(xué)、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:____________大樓。
工程地點:____市____路____號。
施工面積:____m2
工程造價:________萬元。
第二條工程按設(shè)計圖紙施工,其質(zhì)量標準必須達到市建委有關(guān)施工驗收的規(guī)定要求。.
第三條工程期限為:____年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結(jié)算和付款辦法為:自本合同生效之后五天內(nèi),甲方按工程造價的30%預(yù)付________萬元給乙方作備用款,以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個工程款的99%,即達________萬伍仟元。其余l(xiāng)%,即____元,作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后,甲方在十天內(nèi)付清給乙方。
第五條工程驗收:乙方工程竣工后,由市質(zhì)量監(jiān)督部門負責(zé)驗收,簽收合格即交付甲方。
第六條違約責(zé)任:由于工程質(zhì)量問題造成的`損失,由乙方負責(zé);乙方如未按期完工,每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工,則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時以上造成損失,則由甲方負責(zé)。
第七條其他條款:甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責(zé)施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責(zé)施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故,由乙方負責(zé),甲方概不負責(zé)。
第八條本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。副本一份,送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。
發(fā)包人:___________________
電視大學(xué)(公章)
法定代表人:_______________(簽章)
地址:_____________________
承包人:___________________
建筑公司(公章)
法定代表人:_______________(簽章)
地址:______________________
鑒(公)證機關(guān):________公證所(公章)
鑒(公)證人:________________(簽章)
簽約時間:____年____月____日
簽約地點:_________________
有效期限:至_____年___月___日
建筑工程施工合同5
甲書方:_________聯(lián)系方式:___________簡單版_______乙方:_________聯(lián)系方式:__________________
茲甲方委托乙方設(shè)計位于______實用面積_____平簡單方米的私宅,雙方應(yīng)設(shè)計事宜達成以下協(xié)議:怎么寫
一、甲方將房屋委托乙方設(shè)計,乙方將根據(jù)甲方的要求,結(jié)合設(shè)計原理在甲方提供所有資料_____日內(nèi)繪出平面布置圖。
二、甲方確怎么寫認平面方案,確認后,怎么寫甲、乙雙方簽訂本設(shè)計委托書,同時,甲方交付首期設(shè)計定金,金額為總設(shè)計費的_____%。(設(shè)計費收取標準詳見第六條),乙方下現(xiàn)場實地盡寸復(fù)合。
三、簽約后,乙方進入立面設(shè)計_____日內(nèi)繪出詳細立面方案。
四、設(shè)計內(nèi)容:設(shè)計平注意事項別忽視面方案圖,全部施工圖。含配套專業(yè):體簽訂需要注意的細節(jié)定位圖、吊頂圖、開關(guān)插座圖、電書路布置圖、各房間立面圖,與業(yè)主溝通,審核后,雙方簽字定稿。
五、乙方根據(jù)立面方案制作效果圖,(效果圖制作收取標準報價清單詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求:乙方交付壹套A3設(shè)計圖紙,超出部分費用甲方自理,甲方結(jié)清設(shè)計尾款。
七、設(shè)計費收取標準:平面_____元/平方米,復(fù)式_____元/平方米,別墅_____元/平方米,本套私宅總設(shè)計費大寫:_____(小寫____元),簽定本協(xié)議時,甲方需交付怎么寫設(shè)計定金大寫:_____(小寫____元),余款于乙方交付整套A3設(shè)計圖紙時結(jié)清。
八、效果圖制作收取標準:標準客廳_____元/張,復(fù)式_____元/張,臥室____元/張,本套私宅效果圖制作費大寫:_____(小寫____元)。
九、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方
(1)按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交基礎(chǔ)資料及文件,并對其完整性,正確性及時限負責(zé)。甲方不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標準進行設(shè)計。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限,____天以內(nèi)的,乙方按本合同第三條規(guī)定的交付設(shè)計文件時間順延;_簽訂需要注意的細節(jié)___天以上的,設(shè)計人有權(quán)重新怎么寫確定提交設(shè)計文件的時間。
(3)甲書方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交簡單版資料作較大修改,以致造成乙方設(shè)計返工時,雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)簽訂需要注意的細節(jié),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設(shè)計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設(shè)計工作的,甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為乙方設(shè)計開工的標志。未收到定金,乙方有權(quán)推遲設(shè)計工作的'開工時問,且交付文件注意事項別忽視的時間順延。
(6)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額____%的逾期違約金,且乙方提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過___簡單版_天以上時,乙方有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。怎么寫
(7)甲方要求注意事項別忽視乙方比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計文件時,須征得乙方同意,不得嚴重背離合理設(shè)計周期,且甲方應(yīng)支付趕工費。
2、乙方
(1)乙方應(yīng)按注意事項別忽視國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范,標準進行設(shè)計,按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容,時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件(出現(xiàn)2、3、5、6、7規(guī)定有關(guān)交付設(shè)計文件順延的情況除外)。并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負責(zé)。
(2)設(shè)計合理使用年限為_______年。
(3)乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責(zé)修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成工注意事項別忽視程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負責(zé)采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由簽訂需要注意的細節(jié)雙方商定為買際損失的_____%,總額不得超過總設(shè)計費。
(4)由于乙方原因,延誤了設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收注意事項別忽視該項目應(yīng)收設(shè)計費的____%。
(5)合同生效后,乙方要求終止或解簡單版除合同,乙方應(yīng)雙倍怎么寫返還發(fā)包人已支付的定金。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方(蓋章):___________乙方(蓋章):____________
日期:注意事項別忽視______年___月___日______年____月____日
建筑工程施工合同6
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款,協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:公園道西側(cè)
3、結(jié)構(gòu)類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。
4、合同價款:合同價款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準。
5、施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應(yīng)施工用水機具;施工場地道路由乙方負責(zé),公共道路由乙方負責(zé);費用由甲方承擔(dān),甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6、工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7、工程質(zhì)量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項目乙方負責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限:
a、基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準。
b、電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2、甲方要求: 本工程合同(協(xié)議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%,以后每月?lián)芨兑淮危吭碌?6日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方?jīng)]有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%,滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%,滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個月審核完畢,結(jié)算中雙方如有爭議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r部門裁定。
四。結(jié)算方法:
1、工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結(jié)算造價。
2、執(zhí)行20xx年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額,相關(guān)費用標準編制施工圖結(jié)算,認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認的市場價格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整):機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。
3、甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應(yīng)的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業(yè)承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應(yīng)的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔(dān)。
4、采購價格的認定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù),采用市場價格的,雙方認定的價格為調(diào)差依據(jù),進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù);工程逾期,但材料價格上漲時,以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。
五。工程設(shè)計變更
1、 工程施工過程中,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效,乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結(jié)算的依據(jù),由此發(fā)生的工程費用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2、設(shè)計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽字手續(xù)將不增加價款調(diào)整(如果屬于減項則調(diào)減工程價款)。
六。 材料進場要求及計價
1、 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2、指定品牌的材料設(shè)備甲方認質(zhì)認價,由乙方提前做好計劃并負責(zé)購買。乙方對甲方指定的材料設(shè)備嚴把質(zhì)量關(guān),材料設(shè)備進場前必須做好檢驗,做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔(dān)。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認可。工程定位放線由規(guī)劃局負責(zé)的部分。費用由甲方承擔(dān)。
3、進場材料設(shè)備與設(shè)計和樣品要求不符合的產(chǎn)品,甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產(chǎn)品,并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用,工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現(xiàn)場代表,負責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對施工圖設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認等進行全面管理,履行合同約定的內(nèi)容。
2、 乙方委派項目經(jīng)理全面負責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作,協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設(shè)備保存,履行本合同約定內(nèi)容。
3、 乙方現(xiàn)場臨時設(shè)施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4、 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準)90日內(nèi),乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的'竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理,甲方有權(quán)直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價進行結(jié)算(材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條),由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的,每發(fā)生一次,甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6、 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經(jīng)甲方簽認后才能進場,并執(zhí)行合同約定的相關(guān)內(nèi)容,并由乙方承擔(dān)由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。
7、 為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標準采購工程材料。
八。違約責(zé)任
1、 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現(xiàn)場項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場,解除本協(xié)議并承擔(dān)因延期造成的一切法律責(zé)任。
4、 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔(dān)并且乙方應(yīng)按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔(dān)一切法律責(zé)任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故,甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場并解除本合同,由此引起的后果由乙方負責(zé)。
5、 乙方依本合同需承擔(dān)的違約金、賠償金,可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務(wù),被起訴并導(dǎo)致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對乙方的責(zé)權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財產(chǎn)保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù),并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù),或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產(chǎn)及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責(zé)任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi),乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi),此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(nèi)(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結(jié)算的依據(jù),具有法律效力,《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同,以正式建設(shè)工程施工合同為準。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商,另行簽訂補充協(xié)議,如發(fā)生爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成可直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十三。本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同7
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的`名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(以下簡稱甲方):______________
承包方(以下簡稱乙方):______________
經(jīng)對多方面進行考察,確定_______建筑科技工程有限公司為該工程的承包施工單位,承接該工程材料采購及裝飾工程施工。結(jié)合本工程的具體情況和國家的有關(guān)法律規(guī)范,本著公平、公開、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方反復(fù)協(xié)商,為明確雙方的責(zé)任,共同完成好施工任務(wù),特簽定如下合同:
一、工程概況
1、工程名稱
_____________________工程。
2、工程內(nèi)容
____________________________負責(zé)該工程材料采購及裝飾工程施工。
3、工期天(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)
4、施工協(xié)調(diào)
二、工程造價
本工程為包工包料施工,按合同總價_______萬元包干。合同范圍外所增加的費用則按實結(jié)算。
三、維修服務(wù)
主要設(shè)備因本身質(zhì)量問題三年內(nèi)實行“三包”,若因人為損壞等原因造成設(shè)備不能正常使用,適當(dāng)收取維修成本費,所有設(shè)備終身維修。
四、付款及結(jié)算方法
1、合同簽定后3天內(nèi),甲方支付乙方合同總價_______%的工程款;
2、進場施工后,甲方支付乙方合同總價的_______%工程款;
3、工程驗收合格后,1周內(nèi)甲方支付乙方合同總價到_______%的工程款;
4、經(jīng)使用壹年后,如無質(zhì)量問題,甲方則在10天內(nèi)向乙方付清余款;
5、所有款項不計利息。
五、違約責(zé)任
1、乙方需保證按期竣工,如由于甲方原因推遲工期,則工期順延,否則每推遲一天,乙方按工程款的0.1%向甲方支付罰金。由于甲方原因不能向乙方按時支付工程款,則每推遲一天,甲方按未按時支付的工程款的0.1%向乙方支付滯納金;
2、工程質(zhì)量如不符合雙方商定的標準要求,或其它因乙方責(zé)任使合同無法履行的.行為,乙方應(yīng)賠償所有的損失;若因甲方原因使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)賠償所有的損失。
六、安全責(zé)任
乙方應(yīng)保證現(xiàn)場施工安全,嚴格遵守國家現(xiàn)行的安全工作規(guī)程,編制安全施工、文明施工的實施細則,設(shè)置專人加強管理。乙方在施工期間由乙方造成的安全事故,其全部責(zé)任由乙方承擔(dān),由于交叉作業(yè)造成的安全事故,由責(zé)任方負責(zé)。
七、驗收
工程完工后,由乙方向甲方提出書面驗收申請后,甲方應(yīng)在一個星期內(nèi)組織有關(guān)人員對工程進行驗收,因甲方原因不能按期驗收,應(yīng)書面通知乙方變更驗收日期。此變更日期后一個星期內(nèi),甲方仍不能組織驗收,視同驗收通過。甲方不再組織驗收。
八、其它
1、設(shè)備配置清單作為本合同的附件。(詳見設(shè)備配置清單)
2、合同自簽定之日起生效,在完成約定的工作內(nèi)容后失效。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,每份合同具有同等法律效力。
4、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年______月______日_________年_____月______日
建筑工程施工合同9
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就乙方承包甲方新鄉(xiāng)市平原新區(qū)東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責(zé)施工。
二、承包費用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進場預(yù)付_________________元,5天后再付_________________元,經(jīng)驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應(yīng)在約定的.工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責(zé)施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質(zhì)量,如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān);乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責(zé),與甲方無任何關(guān)系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù),每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責(zé)。
5、保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負責(zé)為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:
四、工程造價:本工程預(yù)算價為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為xx,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預(yù)算標準執(zhí)行。
七、付款方式:工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期:工期總?cè)諝v天數(shù)為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標準須達到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費用概由乙方負責(zé)。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應(yīng)的.施工資質(zhì),經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為xx個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復(fù),視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同11
甲方:___乙方:____
第1條、承包范圍、方式、工期、質(zhì)量、價款
1.1、承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.2、承包方式:包工包料
1.3、建設(shè)工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.4、工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
1.5、合同價款(人民幣大寫):叁佰叁拾元每平方米,根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算。
第2條、甲方工作
2.1、開工前10天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù).
2.2、指派[___]為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行.對工程質(zhì)量,進度進行檢查.
2.3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用.
第3條、乙方工作
3.1、參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定.
3.2、指派[___]為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行.按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜.
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結(jié)算.
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設(shè)備管線,古樹名木不受損壞.做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系.
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護.
第4條、關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的.措施費用.
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延.
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延.
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延.
第5條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準.
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準.甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用.
5.3、甲,乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù).甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認.若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗.若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延.
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延.
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù).如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期.但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用.
第6條、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算.
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設(shè)場所后3日內(nèi),甲方支付總計工程款的30%,計人民幣[___]元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣[___]元;
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結(jié)算.
6.2、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方.甲方自接到上述資料___10天內(nèi)審查完畢.
第7條、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1、本工程乙方負責(zé)采購供應(yīng)的材料[附件二],應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場.
7.2、凡由乙方采購的材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用.若已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé).
第8條、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范.
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范.
8.3、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失.
第9條、獎勵和違約責(zé)任
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失.每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元.
9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金.
9.3、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償.
第10條、爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解.
10.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判.
第11條、附則
11.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份.
11.2、本合同履行完成后自動終止.
甲方:___乙方:
日期:___日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質(zhì)量要求
1、水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用___號,墻,地粉砌使用___號;
2、水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于___;在墻,地粉砌中不得少于___;
3、內(nèi)外墻粉砌厚度不得少于___MM;地坪厚度不得少于___MM;
3、鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4、任何墻壁厚度不得小于240MM;
5、其他約定:
建筑工程施工合同12
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_____________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:_____________________
。ǘ┕こ痰攸c:_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為:______________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的`合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則:按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(_______,《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號),《_______省建設(shè)工程計價辦法》,_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預(yù)算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準),一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的_______%,工程保修金留結(jié)算總價的_______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
代表人:___________________
代表人:_____________________
日期:______年_____月_____日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
二、工程地址:
邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
三、建筑面積:
全框架結(jié)構(gòu)共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注:括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積,但水電由甲方負責(zé)施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內(nèi)容
1、主要內(nèi)容:
按照甲方要求和設(shè)計的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,0.00以下按實結(jié)算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實計算。
3、水、電由甲方負責(zé)。
4、室內(nèi)留門洞,粉好門套,預(yù)制構(gòu)件由甲方購買。
五、材料材料及工程質(zhì)量要求
1、主體工程質(zhì)量必須達到一次性驗收合格、
2、乙方應(yīng)認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質(zhì)量達不到規(guī)范質(zhì)量標準,乙方承擔(dān)一切責(zé)任,工程質(zhì)量達不到規(guī)范標準的.部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規(guī)范標準合格為止,所有費用由乙方負責(zé)。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負責(zé)。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責(zé)。
六、承包方式及合同價款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責(zé)。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責(zé)。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責(zé)。內(nèi)鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責(zé)及費用,乙方負責(zé)綁扎,外架由乙方負責(zé)。
七、工期要求
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
八、付款方式
工程總價約為32.736萬元,簽訂合同預(yù)付乙方的進場費及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
九、雙方責(zé)任
1、甲方應(yīng)保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預(yù)期進度由甲方負責(zé)。
2、甲方未按合同規(guī)定履行自己應(yīng)負的責(zé)任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應(yīng)賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責(zé),協(xié)助保密等義務(wù)。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務(wù),承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同14
合同編號:
需方(以下稱甲方):
簽訂日期:年 月 日
供方(以下稱乙方):
簽訂地點:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預(yù)算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸
準確無誤并由甲方負責(zé)人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗收后,交由甲方負責(zé)保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權(quán)為指
定簽收人,若授權(quán)有變更,以甲方書面函告為準。七、付款及結(jié)算方式
。1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
(2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結(jié)算貨款。
。3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時,必須提供等額的相應(yīng)票據(jù),否則甲方有權(quán)拒付材料款項。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任:按時保證質(zhì)量交貨,提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權(quán)解除本合同,且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的.損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任:負責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛桑?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任:
1、甲方負責(zé)提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實際損失(當(dāng)乙方收到甲方書面指令時,乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應(yīng)立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的,乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)
(1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
代表人:(簽章)
代表人:(簽章)
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
建筑工程施工合同15
甲方:__________________公司
乙方:______________________
根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
一、 租機范圍及內(nèi)容
甲方租用乙方鉆機兩臺,用于_______________________,乙方根據(jù)甲方要求及施工設(shè)計圖紙進行施工,保證質(zhì)量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務(wù)。
二、 甲方責(zé)任
1.乙方進場前,做好場地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表,負責(zé)現(xiàn)場簽證,并協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問題,協(xié)調(diào)與業(yè)主、總包、設(shè)計及監(jiān)理的關(guān)系;
3.協(xié)助解決工人住宿。
三、乙方責(zé)任
1.根據(jù)施工要求,保證質(zhì)量、包安全,按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進度計劃施工,服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴格把好質(zhì)量關(guān),如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格,乙方必須返工,費用自理;
5.嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè),確保施工安全,如發(fā)生安全事故,乙方負責(zé)解決,費用由乙方承擔(dān)。
四、質(zhì)量標準
按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求及施工設(shè)計圖施工。
五、付款及結(jié)算方式
1.成孔按元/米計價,按實際完成工作量結(jié)算。該單價不含稅,乙方只向甲方開具收據(jù)。成孔用的泥粉及套管由乙方負責(zé)承擔(dān)費用。鉆孔穿導(dǎo)墻和舊樁基礎(chǔ)時,給予補償,補償原則為:甲方與業(yè)主協(xié)商后,其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后,甲方按每臺鉆機________元支付預(yù)付款。
3.錨桿施工進度達到50%時,甲方再按乙方已經(jīng)完成工作量的________% 支付進度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此時應(yīng)扣除已經(jīng)支付的款項。尾款在________個月內(nèi)結(jié)清。
5.乙方不負責(zé)施工用的水、電費用,但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效,至工程結(jié)清款項之日失效。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內(nèi)容:
第二條:承包范圍
一、范圍內(nèi)
所有建筑物:(拆除范圍詳見附圖)
二、拆遷上訴所列房屋至地坪,拆除至室外地坪為±0
第三條:工程工期
一、進場日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日
二、總工期為 月,工程進程按甲方所動遷騰房情況,騰空一間拆除一間,為使拆除工程順利進行,甲方需在合同簽訂后一個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物 %,兩個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物的 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條:合同價款、工程款支付及結(jié)算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內(nèi),乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。
三、當(dāng)工程進行到 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條:甲乙方工作職責(zé)
一、甲方責(zé)任:
1、負責(zé)擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負責(zé)對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責(zé)對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責(zé)任:
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場,保證工期的順利完成。
2、負責(zé)對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責(zé)任、費用等均由乙方自行承擔(dān)。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案,在拆除現(xiàn)場堅持文明施工,對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃,回收材料的堆碼應(yīng)有嚴格的區(qū)域,嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條:違約責(zé)任
一、若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地,而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除仍任務(wù),則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條:安全施工
一、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應(yīng)對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮,甲方不另行支付。乙方應(yīng)遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方負責(zé)一切責(zé)任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發(fā)生重大事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動力設(shè)備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條:爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時,應(yīng)該本著友好合作的宗旨,協(xié)商解決。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間:年 月 日
發(fā)包方: 包方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:_________
2.工程地點:_________
第二條承包范圍:
第三條工程承包方式:_________
第四條合同工期
開工日期:_________
竣工日期(工程經(jīng)消防部門驗收合格,并出具消防驗收合格證的時間):_________
第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整
工程造價:_________
付款方式:_________
價款調(diào)整:_________
第六條工程質(zhì)量及驗收標準
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標準、規(guī)范為標準共同驗收。
2.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb50300-20xx.《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標準、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的.同時,還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修
1.本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年,終身維護保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
3.在免費保修期內(nèi),乙方應(yīng)有專人負責(zé)該項目的保修工作,定期與甲方溝通達到2次/月,以書面記錄材料為準。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
4.保修金支付方法
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后,如無任何質(zhì)量問題,甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方維修通知后,未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進行維修,則視為授權(quán)甲方組織維修,并由乙方承擔(dān)所有費用和質(zhì)量責(zé)任,同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后,乙方負責(zé)補足質(zhì)保金。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于乙方原因,甲方無法同乙方取得聯(lián)系,按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電,由乙方承擔(dān)費用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3.乙方負責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗收報告、與甲方指定的設(shè)計單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負責(zé)。消防驗收合格后,乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護保養(yǎng)工作。
第十條違約責(zé)任、索賠
1.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的,應(yīng)從催告期滿之日起,向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因,導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等,乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5.工程未達到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收,乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失,同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
合同經(jīng)辦人:_________ 合同經(jīng)辦人:_________
電話:_________ 電 話:_________
傳真:_________ 傳 真:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳 號:_________ 帳 號:_________
通訊地址:_________通訊地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
簽訂時間:_________年___月___日簽訂時間: _________年___月___日
協(xié)議簽訂地:_________協(xié)議簽訂地:_________
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工簡易合同02-24
2022建筑工程施工合同03-30
關(guān)于建筑工程施工合同06-06
建筑工程施工安全合同03-20
大型建筑工程施工合同03-28
城市建筑工程施工合同04-02
【精】建筑裝飾工程施工合同04-04
建筑裝飾工程施工合同【精】04-15