【薦】建筑工程施工合同
隨著人們對法律的了解日益加深，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼慕ㄖこ淌┕ず贤�，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的'金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
甲方：__________________公司
乙方：______________________
根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
一、 租機(jī)范圍及內(nèi)容
甲方租用乙方鉆機(jī)兩臺，用于_______________________，乙方根據(jù)甲方要求及施工設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，保證質(zhì)量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務(wù)。
二、 甲方責(zé)任
1.乙方進(jìn)場前，做好場地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表，負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證，并協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問題，協(xié)調(diào)與業(yè)主、總包、設(shè)計及監(jiān)理的關(guān)系;
3.協(xié)助解決工人住宿。
三、乙方責(zé)任
1.根據(jù)施工要求，保證質(zhì)量、包安全，按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進(jìn)度計劃施工，服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，如因乙方施工原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方必須返工，費用自理;
5.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，確保施工安全，如發(fā)生安全事故，乙方負(fù)責(zé)解決，費用由乙方承擔(dān)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求及施工設(shè)計圖施工。
五、付款及結(jié)算方式
1.成孔按元/米計價，按實際完成工作量結(jié)算。該單價不含稅，乙方只向甲方開具收據(jù)。成孔用的泥粉及套管由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)費用。鉆孔穿導(dǎo)墻和舊樁基礎(chǔ)時，給予補(bǔ)償，補(bǔ)償原則為：甲方與業(yè)主協(xié)商后，其補(bǔ)償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機(jī)進(jìn)場開鉆后，甲方按每臺鉆機(jī)________元支付預(yù)付款。
3.錨桿施工進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方再按乙方已經(jīng)完成工作量的________% 支付進(jìn)度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此時應(yīng)扣除已經(jīng)支付的款項。尾款在________個月內(nèi)結(jié)清。
5.乙方不負(fù)責(zé)施工用的水、電費用，但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同自簽訂之日起生效，至工程結(jié)清款項之日失效。
本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內(nèi)容：
第二條：承包范圍
一、范圍內(nèi)
所有建筑物：（拆除范圍詳見附圖）
二、拆遷上訴所列房屋至地坪，拆除至室外地坪為±0
第三條：工程工期
一、進(jìn)場日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日
二、總工期為 月，工程進(jìn)程按甲方所動遷騰房情況，騰空一間拆除一間，為使拆除工程順利進(jìn)行，甲方需在合同簽訂后一個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物 %，兩個月內(nèi)交付乙方總拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條：合同價款、工程款支付及結(jié)算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內(nèi)，乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。
三、當(dāng)工程進(jìn)行到 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條：甲乙方工作職責(zé)
一、甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調(diào)工作。
3、保證擬拆除房屋建、構(gòu)筑物的完整性。
4、負(fù)責(zé)對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負(fù)責(zé)對拆除完畢的地塊進(jìn)行驗收。
二、乙方責(zé)任：
1、按甲方要求按時進(jìn)入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。
2、負(fù)責(zé)對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責(zé)任、費用等均由乙方自行承擔(dān)。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案，在拆除現(xiàn)場堅持文明施工，對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應(yīng)有嚴(yán)格的區(qū)域，嚴(yán)禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條：違約責(zé)任
一、若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規(guī)定時間完成拆除仍任務(wù)，則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條：安全施工
一、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。
二、進(jìn)場前應(yīng)對機(jī)械、人員進(jìn)行投保。保險費用在報價中考慮，甲方不另行支付。乙方應(yīng)遵守現(xiàn)場的一切規(guī)章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé)一切責(zé)任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發(fā)生重大事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。同時按政府的有關(guān)要求處理。
四、乙方在動力設(shè)備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間：年 月 日
發(fā)包方： 包方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的'相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.工程名稱：_________
2.工程地點：_________
第二條承包范圍：
第三條工程承包方式：_________
第四條合同工期
開工日期：_________
竣工日期(工程經(jīng)消防部門驗收合格，并出具消防驗收合格證的時間)：_________
第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整
工程造價：_________
付款方式：_________
價款調(diào)整：_________
第六條工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗收。
2.工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》gb50300-20xx.《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20xx年版)gb50261-1996.《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50303-20xx.《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》j512-20xx.及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條質(zhì)量保修
1.本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年，終身維護(hù)保養(yǎng)。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。
3.在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項目的保修工作，定期與甲方溝通達(dá)到2次/月，以書面記錄材料為準(zhǔn)。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
4.保修金支付方法
4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后，如無任何質(zhì)量問題，甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行維修，則視為授權(quán)甲方組織維修，并由乙方承擔(dān)所有費用和質(zhì)量責(zé)任，同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后，乙方負(fù)責(zé)補(bǔ)足質(zhì)保金。
4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯(lián)系，按照上一款執(zhí)行。
第九條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電，由乙方承擔(dān)費用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照副本、法人代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明。
3.乙方負(fù)責(zé)消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質(zhì)保服務(wù)及提交消防驗收報告、與甲方指定的設(shè)計單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗和最終檢驗，并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
第十條違約責(zé)任、索賠
1.甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)從催告期滿之日起，向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等，乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5.工程未達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)或未通過政府消防主管部門的驗收，乙方承擔(dān)由此給甲方造成的一切損失，同時乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同附件及相關(guān)說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
委托代理人：_________ 委托代理人：_________
合同經(jīng)辦人：_________ 合同經(jīng)辦人：_________
電話：_________ 電 話：_________
傳真：_________ 傳 真：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳 號：_________ 帳 號：_________
通訊地址：_________通訊地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
簽訂時間：_________年___月___日簽訂時間： _________年___月___日
協(xié)議簽訂地：_________協(xié)議簽訂地：_________
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(甲方)：________
承包方(以下稱乙方)：________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
1、工程名稱：________
2、工程地點：________
3、工程內(nèi)容：________
4、承包形式：________
第二條工程期限
第三條工程價款、結(jié)算及付款方式
雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應(yīng)提供正式發(fā)票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經(jīng)甲乙雙方核定按本工程合同包干價為________元人民幣(大寫：________)。任何政策性因素和市場因素均不調(diào)整包干價。
1、本合同簽訂后________日內(nèi)，甲方支付________元工程款;
2、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付________元工程款;
3、余款元作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后十五個工作日內(nèi)無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結(jié)算，雙方使用晨曦軟件，依據(jù)最新現(xiàn)行定額計價規(guī)范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認(rèn)材料價為準(zhǔn))進(jìn)行計算，計算后的總價下浮________%作為本合同的結(jié)算價款。
1、甲方于支付元；
2、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經(jīng)甲方審核確認(rèn)后，付至結(jié)算價款的95%，留5%做質(zhì)保金，待保修期滿后15個工作日內(nèi)付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現(xiàn)場代表簽字并加蓋公章后方可作為結(jié)算依據(jù)。
第四條建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購
1、工程材料、設(shè)備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認(rèn)為乙方提供的材料需要復(fù)驗的，乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程;復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的.，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗費和退貨損失由乙方承擔(dān)。
第五條施工與設(shè)計變更
1、甲方簽字認(rèn)定交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的變更內(nèi)容，為不影響施工進(jìn)度，乙方應(yīng)先行實施，并及時做好現(xiàn)場簽證。
3、設(shè)計變更增減數(shù)應(yīng)以甲方代表簽證單為依據(jù)，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)。
第六條工程質(zhì)量管理及驗收
第七條安全施工
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。
第八條質(zhì)量保修
第九條違約責(zé)任
第十條糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
________年________月________日________年________月________日
建筑工程施工合同4
單位(甲方)：______________________________
施工單位(乙方)：__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據(jù)該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱：_______________________。
二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的'，則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進(jìn)行驗收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè)，要求平整度高，整體性強(qiáng)，自然泛水，鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款，在草皮鋪設(shè)過半后，甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方：
承包方：
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù)，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機(jī)械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求：基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件，由乙方負(fù)責(zé)；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管； 檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板，0.37的.彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準(zhǔn)。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程施工合同6
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方為了發(fā)展村級公益事業(yè)，加快村級環(huán)境面貌提升進(jìn)度，計劃通過一事一議項目硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經(jīng)村民代表會議表決通過，甲乙雙方達(dá)成協(xié)議如下：
一、施工范圍：________村村內(nèi)主街道硬化________米，路寬________米，合計________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗收日期：合同簽訂之日起________個月內(nèi)完工，完工后________個工作日內(nèi)由甲方按合同約定進(jìn)行驗收。
三、合同金額：承包總價款_______________元、款計(大寫)_______________。
四、付款方式：完工后________日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的原則，甲方在經(jīng)濟(jì)條件充裕的'情況下可提前支付乙方部分工程款，待工程完結(jié)后出示相關(guān)付款手續(xù)辦理工程款結(jié)清事項。
五、權(quán)利和義務(wù)：甲方有義務(wù)為乙方施工提供便利，并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調(diào)解義務(wù)造成的施工延期，乙方不負(fù)擔(dān)任何賠償責(zé)任，并有權(quán)力向甲方追討誤工費用。
六、違約責(zé)任：乙方如果無正當(dāng)理由超期完工，每天支付________元賠償金;乙方超期________個月或因工程質(zhì)量問題達(dá)不到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)視同違約甲方不負(fù)擔(dān)任何施工費用。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同7
甲方（買方單位）：________________________________________
乙方（出賣單位）： ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方的寬城萬達(dá)XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號、使用地點、數(shù)量、單價、金額
二、合同價格的說明
1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機(jī)械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護(hù)費、關(guān)稅、利潤等各種費用，售后服務(wù)所需的相關(guān)費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。
2、合同單價在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執(zhí)行，并不得調(diào)整合同包干單價。
3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因為供貨數(shù)量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調(diào)整單價。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認(rèn)可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。
1、乙方所必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對花對縫，完成可視面應(yīng)無縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發(fā)量）不超過國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場，場地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎(chǔ)完工時間推遲而相應(yīng)推遲完工時間）。
五、交貨地點及方式： 寬城萬達(dá)XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場實測的暫估數(shù)，乙方在備貨時應(yīng)多于該數(shù)量，保證現(xiàn)場施工面積變化時及時補(bǔ)充供應(yīng)同批號、色號產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場地大小進(jìn)行選板鋪裝，確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無色差、條紋順接自然。
3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。
七、產(chǎn)品驗收及提出異議期 嚴(yán)格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進(jìn)行驗收，對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進(jìn)行收方，核定墻紙的實際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進(jìn)行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價計算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準(zhǔn)備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督工作，進(jìn)行墻紙驗收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責(zé)
2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴(yán)格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督�；鶎硬缓细�，乙方可拒絕施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質(zhì)量檢驗合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔(dān)。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗收前的成品保護(hù)，乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的成品應(yīng)照價賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場管理：
1、 本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例，遵守甲方的'現(xiàn)場管理規(guī)定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，如達(dá)不到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.安全施工： 乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育，嚴(yán)格按安全規(guī)范組織施工，積極采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.文明施工：
3.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工，遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定，保證工地達(dá)到文明現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)（乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場、不能在樓內(nèi)大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節(jié)嚴(yán)重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場。）。
3.2 施工期間，乙方應(yīng)及時整理和安排所有機(jī)械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設(shè)中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸?shù)降孛�，�?yán)禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時應(yīng)按甲方要求及時清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對本合同產(chǎn)品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題，乙方修復(fù)或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。
十三、違約責(zé)任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內(nèi)更換，更換后仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或拒不更換，視為乙方違約。
2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
日期：_______________
建筑工程施工合同8
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、合同價款：合同總價每公里萬。單位造價每平方米元（竣工后以實際丈量面積為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算）。
二、技術(shù)要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平，并清除地表雜草，然后用壓路機(jī)壓實。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表：
姓名：職務(wù)；
職權(quán)：對施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作：
負(fù)責(zé)場地三通一平；
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項目負(fù)責(zé)人姓名：
項目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負(fù)責(zé)。
4、承包人主要工作：
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的'施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用；做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查：
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質(zhì)量保證金為總造價的%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收，并在驗收后2天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔(dān)自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人：（簽章）
承包人：（簽章）
年月日
建筑工程施工合同9
甲方：
乙方：
甲方在 建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的.一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫： 元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，預(yù)付30% ，完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成
第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時進(jìn)場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同10
�。痘A(chǔ)工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎(chǔ)上，雙方就以下施工事項協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：
一、 工程項目名稱：鼎XX
二、 工 程 地 點：大慶市XXX。
三、 工 程 內(nèi) 容：地下樁基礎(chǔ)工程，1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工�；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米。最終以實際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn)，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準(zhǔn)。
�。�1） 該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費、稅金等費用。
�。�2） 此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
�。�3） 最終以實際發(fā)生的工程量進(jìn)行結(jié)算，工程量計算以設(shè)計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認(rèn)的為準(zhǔn)。
（4）乙方負(fù)責(zé)向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負(fù)責(zé)。
2、 承包方式
�。�1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負(fù)責(zé)按甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進(jìn)行施工，并且提供人工、材料，進(jìn)行機(jī)械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
�。�2） 乙方自行負(fù)責(zé)工程所用水、電費用。
�。�3） 甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地，乙方負(fù)責(zé)施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負(fù)責(zé)按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計及《樁基規(guī)范》進(jìn)行施工，如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設(shè)備全部進(jìn)場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款；以后按形象進(jìn)度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格，乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進(jìn)行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機(jī)械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場不具備施工條件，工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設(shè)計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部負(fù)責(zé)。
2、工程完工后20天內(nèi)，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責(zé)任及義務(wù)
甲方責(zé)任及義務(wù)：
甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責(zé)任及義務(wù)：
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進(jìn)行樁
基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔(dān)費用。
2、乙方提前做好施工機(jī)械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作，按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進(jìn)入施工現(xiàn)場的日期進(jìn)入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計及進(jìn)度計劃進(jìn)行審批，乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工，隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔(dān)，由而引起的工期順延。
5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行施工；樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強(qiáng)度等級、單樁承載力必須滿足設(shè)計要求；試樁時，乙方應(yīng)達(dá)到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達(dá)不到設(shè)計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進(jìn)行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的'監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進(jìn)行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后，方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應(yīng)及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進(jìn)行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi)，人工、材料及設(shè)備全部進(jìn)場。
11、試驗樁必須加早強(qiáng)劑，其費用由乙方承擔(dān)。
12、乙方負(fù)責(zé)原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔(dān)試驗檢驗費用。
13、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
甲方責(zé)任及義務(wù)
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標(biāo)高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負(fù)責(zé)放線定位，甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi)，由此引起的一切費用由乙方承擔(dān)。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯(lián) 系 電 話： 聯(lián) 系 電 話：
日 期： 日 期：
建筑工程施工合同11
發(fā)包人：_______________(以下簡稱甲方)
承包人：_______________(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、承包范圍：_______________
4、承包方式：_______________
5、合同價款：合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工后以實際丈量面積為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面，寬___米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度___厘米天然級配砂礫石，寬度________米。
3、___厘米厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平，并清除地表雜草，然后用壓路機(jī)壓實。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表：
姓名：_______________
職務(wù);_______________
職權(quán)：對施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作：負(fù)責(zé)場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項目負(fù)責(zé)人姓名：_______________
項目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負(fù)責(zé)。
4、承包人主要工作：
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的`照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查：
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付___%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下�？铐棥９こ藤|(zhì)量保證金為總造價的___%，質(zhì)保期________年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收，并在驗收后________天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔(dān)自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人：_______________(簽章)承包人：_______________(簽章)
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進(jìn)行費用的核定。
3、工程量的`確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_安裝組數(shù)進(jìn)行費用結(jié)算。
4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
工程名稱：
工程地點：
承包范圍：
承包方式：
工期：本工程自______年______月______日至______年______月______日
工程質(zhì)量：
合同價款(人民幣大寫)：
第2條甲方工作
開工前天向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導(dǎo)致延誤工期，工期順延。
向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)施，并說明注意事項。
第3條乙方工程
開工前天，向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進(jìn)行現(xiàn)場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底)。
第4條關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
雙方商定本合同價款采用第種。
A、固定價格B、可調(diào)價格(按國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算)
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表)，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的'材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
第9條工程停建或緩建
由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求將自有機(jī)構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。
第10條獎勵和違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的%支付違約金。
第11條保修
本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內(nèi)容。
第12條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
本工程需要進(jìn)行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
本合同履行完成后自動終止。
附件資料
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表(簽字)：授權(quán)代表(簽字)：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
帳號：帳號：
______年______月______日______年______月______日
建筑工程施工合同14
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。工程地址：__________________________________________。
2。施工內(nèi)容：___________________________________________。
3。委托方式：___________________________________________。
5。工程開工日期：______年_____月______日
6。工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條：違約責(zé)任
1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的'5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的太陽通用機(jī)械有限公司門衛(wèi)室外墻保溫工程施工的有關(guān)事宜協(xié)商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。
一、工程內(nèi)容及范圍：
太陽通用機(jī)械有限公司門衛(wèi)室外墻保溫工程，根據(jù)外墻保溫工程技術(shù)規(guī)程及驗收標(biāo)準(zhǔn)，保溫工程含基層外膠粘劑。粘貼50MM厚巖棉板、玻纖網(wǎng)格布、抗裂抹面膠漿、加固錨栓（120MM長，每平方米不少子7個）并含人工、機(jī)械，垂直運輸、水平運輸及安全文明施工措施等。
二、工程地址：龍盛路與珠峰路交匯
三、承包方式：包工包料，包檢測，包稅。
四、材料標(biāo)準(zhǔn)：
1、巖棉板要求使用威海博盛牌，50mn表觀密度為140kg/m3，供應(yīng)商應(yīng)提供書面證明和產(chǎn)品出廠合格證。
2、粘結(jié)砂漿、抹面砂漿使用基舜牌（1500/元噸），承包方應(yīng)提供生產(chǎn)廠家產(chǎn)品合格證，出廠日期及編號，使用期限、主要成分、適用范圍及使用說明書。每平方米不少于13kg。
3、玻璃網(wǎng)格布要求単位面積質(zhì)量≥ 160g/m2，使用外墻保溫專用耐堿玻纖網(wǎng)格布。
4、錨栓采用熱鍍鋅金屬螺釘（天字牌）。塑料膨脹管采用聚酰胺的。各種材料生產(chǎn)廠家應(yīng)提供具有法定資格的產(chǎn)品檢測報告副本原件。
5、所有材料進(jìn)場均應(yīng)由監(jiān)理方和建設(shè)方進(jìn)行見證取樣，進(jìn)行復(fù)檢和稱重達(dá)標(biāo)后使用，否則禁止使用。
五、工期：
自滿足條件起，15個工作日完成（以工程部下發(fā)的開工令為準(zhǔn)）。乙方在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務(wù)，保證與工程進(jìn)度同步，不影響其它工種作業(yè)。如乙方未按照合同工期完成，每拖一天罰款1000。00元。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、乙方嚴(yán)格按照山東省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計《外墻外保溫構(gòu)造》施工。并達(dá)到中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》（JGJI44—20——）驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方工程的基面應(yīng)達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300—20——和《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210—20——的'規(guī)定。
七、合同價款：
以實際發(fā)生數(shù)量乘以單價巖棉外墻保溫每平方米110。00元、大理石貼面巖棉外墻保溫每平方米100。00元。
八、付款方式：'
材料進(jìn)場后，自施工之日起7日內(nèi)付總價款20%作為預(yù)付款，外墻外保溫工程完工并經(jīng)驗收合格后再支付實際發(fā)生總工程量的50%的工程款。工程驗收后乙方將全部資科齊全報到甲方后，雙方結(jié)算工程價款付至結(jié)算款的95%，余5%為質(zhì)保金，驗收合格滿3年工程無質(zhì)量問題（無息）一次付清。
九、約定項目：
1、外墻外保溫工程承包給乙方，甲方為乙方提供材料堆放場地、水源、電源，并配合乙方與施工單位搞好協(xié)調(diào)，所發(fā)生的水電費用等由乙方承擔(dān)。
2、乙方施工前向甲方監(jiān)理上交施工組織設(shè)計，批準(zhǔn)后方可施工，所有進(jìn)場材料須提供合格證、檢驗報告、并按要求送檢（送檢費由乙方承擔(dān)），整理報檢資料，按規(guī)定工程竣工后整理三套完整的資料存檔，對于不合格或不經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可的材料不得使用。保證驗收合格。
3、乙方人員進(jìn)場必須有負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的項目經(jīng)理（隊長）一名與專職或兼職安全一名，負(fù)責(zé)與甲方結(jié)合與協(xié)調(diào)工作。甲方將派專門人員負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系、指揮和驗收工作。
4、乙方人員進(jìn)場必須服從甲方管理，遵守各項制度，如有違反《項目部管理制度》愿意接受罰款。因乙方原因造成甲方機(jī)械工具、建筑成品損壞照價賠償。
5、乙方必須服從現(xiàn)場施工單位的安全、質(zhì)量、工期及現(xiàn)場文明等施工管理。如不配合施工單位管理，甲方有權(quán)不予支付工程款。
6、甲方有義務(wù)及時付款，向乙方提供工作面，協(xié)調(diào)解決與其他班組的工作關(guān)系。如因甲方原因造成乙方工期延誤時工期相應(yīng)順延。
7、材料進(jìn)場前必須告知建設(shè)單位，經(jīng)同意后方可進(jìn)場。如發(fā)現(xiàn)材料私自進(jìn)場或未使用指定品牌，建設(shè)單位有權(quán)拒絕使用，并給予相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者終止合同，造成損失由承包方承擔(dān)。
8、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包給第三方施工，否則建設(shè)單位有權(quán)終止合同，所造成的損失由承包方承擔(dān)。
十、安全責(zé)任：
1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，嚴(yán)禁高空拋物、吊籃搭好后要經(jīng)過驗收合格后方可使用。
2、乙方應(yīng)做好安全防護(hù)措施，在施工中如果出現(xiàn)人身傷亡等事故與甲方無關(guān)。
3、施工現(xiàn)場必須做到工完料凈、場地清。材料堆放完畢，搞好文明施工。
4、乙方必須為其施工工人購買保險。
5、乙方在施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全操作規(guī)范，因操作不當(dāng)或失誤導(dǎo)致發(fā)生安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失或法律責(zé)任。
十一、乙方承諾保修期3年。
十二、雙方發(fā)生糾紛協(xié)商不成可向蘭山區(qū)人民法院起訴解決。
十三、本合同自雙方簽字起生效。
甲方：
乙方：
日期：
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同06-13
建筑裝飾工程施工合同【推薦】04-15
【推薦】建筑裝飾工程施工合同04-16
建筑裝飾工程施工合同【薦】04-17
【薦】建筑裝飾工程施工合同04-20
【熱】建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑工程施工合同【熱門】06-25
有關(guān)建筑工程施工合同03-07
建筑工程施工安全合同03-20