項目施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編整理的項目施工合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
項目施工合同1
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
一、工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
質(zhì)量等級:必須保證合格,爭創(chuàng)優(yōu)良。
合同價款:______萬元整(______元整)。
二、承包方式:全包(即包工、包料、包工程質(zhì)量)。
三、開工日期:____年___月___日;
竣工日期:______年___月___日;
總?cè)諝v工期:______天。
第二條圖紙
一、圖紙?zhí)峁┨讛?shù):1套
二、圖紙?zhí)峁┤掌冢篲___年___月___日。
第三條雙方一般責任
一、甲方駐工地代表:
二、乙方駐工地代表:
三、甲方工作
1、乙方提供工程施工的有關(guān)設計圖紙,并進行技術(shù)交底。
2、駐地工程現(xiàn)場甲方代表對工程施工方案、進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、簽證。并參與各階段的驗收工作,負責設計圖紙的處理,設計變更的簽證。
3、鄉(xiāng)級以下單位或個人的協(xié)調(diào)工作由乙方自行負責。
4、審查認可工程決算,組織工程驗收。
5、甲方有權(quán)對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。若發(fā)現(xiàn)不合格可發(fā)出返工、停工及復工通知書,而造成的損失由乙方負責。
四、乙方工作
1、乙方與甲方簽訂合同后,乙方不得轉(zhuǎn)包。如果承包單位擅自將工程轉(zhuǎn)包出去,屬承包者違約,承包者應承擔違約責任。
2、程項目經(jīng)理必須常駐工地,配合甲方施工技術(shù)人員處理和解決有關(guān)工程事宜。
3、乙方必須安全施工,如乙方原因發(fā)生工傷事故和對周圍的人、物造成傷害,由乙方自行承擔,甲方不負任何責任。
4、乙方應按水利工程質(zhì)量驗評標準對工程質(zhì)量進行自我評定,建設方復核,質(zhì)檢單位核定。
第四條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量等級:必須保證工程合格,爭創(chuàng)優(yōu)良。
二、乙方應建立和健全質(zhì)量保證體系。在工地設置專門的質(zhì)量檢查機構(gòu),配備專職的質(zhì)量檢查人員,建立完善的質(zhì)量檢查制度。
三、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝,進行全過程的質(zhì)量檢查,作好質(zhì)量檢查記錄,并向甲方遞交自檢報告。
四、乙方的質(zhì)量檢測機構(gòu)必須取得省級以上計量認證合格證書,并經(jīng)州水利工程質(zhì)量監(jiān)督站認可,方可從事質(zhì)量檢測工作,檢測人員必須持證上崗。
五、隱蔽工程和工程的隱蔽部位由乙方的自檢確認具備覆蓋條件后,填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場甲方代表驗收,甲方代表接到通知書24小時內(nèi)應到現(xiàn)場檢驗,認可簽證后,乙方才能進行覆蓋,進行下一道工序施工。甲方代表未按時檢查驗收,乙方質(zhì)量檢驗部門檢驗確認合格后,即可隱蔽繼續(xù)施工,甲方應予承認并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議,經(jīng)復查合格者,其費用由甲方負責;不合格者,由乙方負責,因此造成工期損失由責任方負責。
六、如乙方未按設計要求施工,導致工程質(zhì)量不合格,其后果由乙方全權(quán)負責。
第五條合同價款
一、建筑工程按雙方認可價,實行總報價中的綜合單價承包,因工期短,施工中綜合單價不因市場、政策的變化而變化,一次性包死。
二、本合同工程量清單中所開列的工程量,為估算工程量,結(jié)算時的工程量應是承包方實際完成的工程量,并得到甲方和業(yè)主單位認可的工程量。
第六條材料、設備供應
材料、設備供應范圍的劃分檢驗:
一、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應,按規(guī)定需群眾投工投勞備運砂石料等,承包方應積極配合。
二、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證,都要經(jīng)甲方檢查驗收,簽交物資驗收合格單,方可進場,已進場的物資未經(jīng)甲方許可簽署出場證書,不得運出場外。
三、已進場的物資,若發(fā)現(xiàn)不合格,乙方必須迅速將其運出場外。
四、沒有合格證書,且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構(gòu)配件等,均不得用于本工程,若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果,由責任一方負責。
第七條工期順延
如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期作相應順延,并用書畫形式確定順延期限:
一、屬包干系數(shù)范圍的重大設計變更;提供的工程地質(zhì)資料不準,使基礎(chǔ)超深;施工方法與設計規(guī)定不符而增加工程量影響施工進度。
二、因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等)而影響工程進度。
三、甲方上級主管部門下達與本工程施工工期有直接影響的因素。
第八條工程款支付方式
一、工程款支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬。
二、工程預付款:按照雙方約定支付(竣工驗收后1個月后付清)。
三、本工程稅金由甲方到當?shù)囟悇詹块T自行繳納。
第九條竣工與結(jié)算
一、工程竣工驗收前,做好施工范圍內(nèi)的場地清理及工程的養(yǎng)護,當工程具備驗收的.條件下,乙方即可向甲方提交工程驗收申請報告。
1、工程施工竣工總結(jié)及大事記;
2、工程施工進度及工程驗收時的照片、驗收結(jié)論;
3、工程竣工、竣工決算及竣工工程量清單;
4、本工程單元質(zhì)量評定表(含原始施工記錄資料)、建筑材料的試驗檢測資料。甲方審核后認為工程具備驗收條件,應在收到驗收申請報告后的28天內(nèi)組織驗收。
二、本合同造價結(jié)算方式:按實際發(fā)生工程量結(jié)算。
第十條違約責任
一、按經(jīng)濟合同法的有關(guān)規(guī)定,如工程質(zhì)量不符合設計要求,甲方有權(quán)要求乙方對工程限期處理或返工,費用乙方自理。不按甲方意見返工,甲方有權(quán)不支付費用。
二、如乙方不履行合同或在施工中未經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,自行撤出施工現(xiàn)場致使工程造成損失,一切責任由乙方承擔。
三、施工中若發(fā)現(xiàn)乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質(zhì)量,進度達不到要求時,甲方有權(quán)終止合同,變更施工隊伍,由此所造成的損失由乙方負責。
四、因甲方原因影響工程進度的,工期順延。
第十一條糾紛處理
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提請上級主管部門調(diào)解,調(diào)解無效時,可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條工程保修
工程竣工驗收后,甲方在乙方工程總價款中扣下_____%的工程款作為工程保修金,保修期一年。在保修期內(nèi)屬乙方的工程質(zhì)量問題,則由乙方無條件及時進行返修,費用自理,保修期滿,工程運行正常,無質(zhì)量問題,甲方一次性退還乙方工程保證金。
第十三條附則
一、本合同共份,正本___份,副本___份,合同附件___份,甲乙雙方各執(zhí)正本___份,其余由甲乙雙方送有關(guān)部門備案。
二、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收符合設計要求,保修期滿終止。
三、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決,甲、乙雙方達成協(xié)議作為本合同的一部份,具有同等法律效力。
發(fā)包方:法定代表人:______年___月___日
承包方:法定代表人:______年___月___日
項目施工合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):______________________________
承包方(以下簡稱乙方):______________________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱:__________________
。ǘ┕こ痰攸c:__________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為:____________元整
五、質(zhì)量標準
5.1、質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2、使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1、本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2、本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合______省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1、本工程計算編制原則:按______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500—20xx),《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號),《______省建設工程計價辦法》,______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2、人工、材料價格的確定:人工工資按______省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1、工程完工后,甲方在______內(nèi)向乙方支付工程預算價的`______%。
9.2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的______%,工程保修金留結(jié)算總價的______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題______天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
10.1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________乙方(公章)____________________
法定代表人(簽字)_____________法定代表人(簽字)_____________
日期:_________年____月____日日期:_________年____月____日
項目施工合同3
甲方:某某裝飾工程有限公司
乙方:
根據(jù)《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、工程概況分包范圍:工程分包方式:工期:___年___月___日——___年___月___日(共__天)。
工程質(zhì)量:本工程嚴格按照設計圖紙、國家相關(guān)規(guī)范施工工藝要求施工,施工質(zhì)量達到合格標準。合同價款(暫定)¥______
二、甲方責任:
1)由甲方工地項目部全權(quán)負責合同履行,對工程質(zhì)量、施工進度進行督導、檢查,組織人員進行技術(shù)、安全交底等,對隱蔽工程進行專項驗收及變更簽證等其它管理工作。
2)協(xié)調(diào)各分包工隊之間工程進度交接驗收等配合工作,協(xié)調(diào)各分包工隊之間施工現(xiàn)場安全、用電、衛(wèi)生、垃圾處理等工作。
三、乙方責任:
1)乙方對進場工人應根據(jù)甲方要求進行崗前安全、衛(wèi)生、技術(shù)等教育培訓,佩帶胸牌。安全帽上崗,工牌由甲方統(tǒng)一辦理,并收取工本費XX元,XX元押金(押金可退還)。如有丟失工隊全部承擔,費用XX元/個。每日上班無胸牌或故意不帶胸牌著,不準進入施工現(xiàn)場,并處罰XX元。安全帽由分包負責人在甲方庫房統(tǒng)一領(lǐng)取并進行登記,安全帽成本XX元/頂,如有丟失,此款從工程款中扣除。
2)乙方進場施工人員,不論工種,均須穿甲方要求的工作服,并保持清潔。工作服分包負責人在工地庫房統(tǒng)一領(lǐng)取,工作服成本費每套XX元,公司每套補助XX元。工隊每套承擔XX元,此款從工程款中扣除。如發(fā)現(xiàn)不穿工作服進場施工者每次罰款XX元。(實行單價包死據(jù)實結(jié)算)。
3)乙方施工前應對本工程圖紙,現(xiàn)場及甲方要求進行認真評估,乙方嚴禁在施工過程中停工、撤場、單方終止合同,否則甲方有權(quán)不付工程款,且由此造成的一切損失由乙方負責。
4)施工所用材料,分包負責人應提前三天將材料計劃單簽字后交甲方項目部,經(jīng)審核由甲方專人采購(接單三天內(nèi)到場),材料運到現(xiàn)場按工種或承包段由乙方派人組織人力上樓分類堆放時應按甲方要求存放整齊,如無人搬運上樓或拒不派人搬運上樓,由甲方派人搬運上樓,所有費用由乙方承擔。
5)乙方施工現(xiàn)場必須由專人負責,全權(quán)處理現(xiàn)場發(fā)生的一切事情,并督促所有人員,合理安排,保證施工質(zhì)量和安全生產(chǎn),現(xiàn)場負責人未經(jīng)甲方代表同意擅自離開一次罰款XX元以上。
6)材料領(lǐng)取時應由乙方負責人專人領(lǐng)取,嚴格按照甲方材料領(lǐng)取辦法執(zhí)行,不冒領(lǐng),不多領(lǐng),不故意囤積,以免造成材料資金積壓浪費,從而影響其它分包隊的正常施工。如因現(xiàn)場實際情況有超出定額使用材料部分的.,乙方必須提前報甲方予以簽字認可。
7)材料使用應本著節(jié)約的原則,講究成本,追求效益,木工板,木龍骨等邊角碎料一定要充分利用,釘子、直釘?shù)容o料應用邊角碎料做專用工具盒集中存放,不得隨地拋撒,如發(fā)現(xiàn)隨意丟棄,甲方管理人員將視其情節(jié)進行處罰。
8)乙方施工產(chǎn)生垃圾,由甲方派專職保潔人員負責清理,費用由甲方根據(jù)工種由乙方工隊進行平攤。
9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,鉆頭等)均由工隊自行購買,甲方只供主材和正常施工輔料。
10)乙方施工人員不得在工地住宿,起灶做飯,生活問題由乙方自行解決。
11)每天下午6:00甲方在項目部辦公室召開各工隊負責人及相關(guān)技術(shù)人員施工例會,集中研究工程質(zhì)量,文明安全等問題。每次例會如乙方代表遲到一次罰款XX元,無故不到者罰款XX元。
12)乙方所用各種電源,甲方只提供分層配電箱及配套控開,并負責架設一道照明電源線,其余施工用線均由乙方自行解決,甲方提供的每層配電箱及照明電源線,乙方需進行保護并保證原有數(shù)量,如有丟失或人為損壞,費用均由乙方平攤處理。
13)乙方施工隊人員不準在施工現(xiàn)場吸煙,使用電爐子燒水,如有違反每人次罰款XX元,并通報處理。
14)乙方施工人員上廁所必須到指定地點,如在工地隨地大小便,發(fā)現(xiàn)一次罰款XX元,并在每日工程例會上由層段負責人進行檢查。
15)乙方所有施工人員必須嚴格執(zhí)行甲方制定的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《工地現(xiàn)場施工管理辦法》、《文明衛(wèi)生管理辦法》、如有違反,按相關(guān)規(guī)定處罰或處理。
16)乙方應在工程設施未移交甲方以前對施工現(xiàn)場一切設施和工程半成品、成品進行保護工作,如墻體維護,地面覆蓋等(材料由甲方供應)。
四、工期約定
1)因甲方未按協(xié)議完成工作或未按時提供材料影響工期,工期順延。
2)因乙方責任不按期開工或上人、中途故意停工影響工期,工期不順延,每延誤一天罰款XX元。
3)因設計變更或因甲方原因造成停電,停水及其它不可抗力因素影響導致停工8小時以上(累計一周計算)工期順延。
五、工程質(zhì)量及驗收的約定本工程所用材料及工藝以甲方交給乙方的工程施工圖紙,設計方案變更及現(xiàn)場變更通知為準,嚴格按照國家規(guī)范(電器安裝施工驗收規(guī)范GB50303—2002)要求細致進行質(zhì)量驗收。本工程應達到國家規(guī)范質(zhì)量評定合格標準。甲乙方應進行相應的隱蔽工程驗收,過程中實行“三交接”驗收手續(xù),每道環(huán)節(jié)均由專人負責,層層把關(guān),若甲方驗收時因不合格而要求乙方整改,由此產(chǎn)生的費用或延誤工期由乙方負擔,工期不予順延。由于乙方偷工或不按要求操作造成質(zhì)量事故,其返工費均由乙方承擔,工期不順延。
六、價款及決算的約定本工程雙方商定以“固定單價、工程量按現(xiàn)場實際計算”的計價方式,在本合同生效后,甲方分次按下列規(guī)定支付人工費,具體為:施工期間甲方按現(xiàn)場實際發(fā)生工程量(隨甲方進度款支付總款70%)本工程完工后,以甲方簽字驗收為準,付至工程款的70%。待決算完畢后付完總價。[留結(jié)算總價的5%作為質(zhì)量保證金。]
七、獎勵與違約責任乙方應妥善保管甲方提供的設備、材料成品保護,及原建筑物成品。如造成損失,應照價賠償。未經(jīng)甲方同意,隨意更改施工圖紙或施工工藝,造成工程質(zhì)量不合格,由此產(chǎn)生的返工費用由乙方全部承擔。因一方原因,導致分包合同無法履行時,應通過對方,辦理合同終止協(xié)議,并由負責方承擔賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。若工程質(zhì)量一次驗收達不到合格率100%,乙方愿意承擔違約金XX元。
八、爭議和糾紛處理本合同在履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工作進度的情況下,雙方可采取協(xié)商或找相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)。當事人不愿意通過協(xié)商或調(diào)解解決糾紛時,可向當?shù)刂俨脵C關(guān)或人民法院起訴。
九、附件本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。本合同內(nèi)容完成后自動終止。
十、補充條款乙方進場施工,應保證自己工隊所有人員的人身安全,如在施工中發(fā)生傷殘等安全事故,不論事故大小,責任均由乙方自行承擔,甲方不承擔任何相關(guān)責任,甲方合同單價已包含工人施工期間的人身意外保險。乙方進場施工,如中途撤場或停工,甲方除停付乙方所有工程款項外,其分包工作內(nèi)所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工隊繼續(xù)施工,應付工費均從乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。
十一、單價約定:單價見后附表
甲方: 乙方:
法定代表人:法定代理人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
__年__月__日__年__月__日
【項目施工合同】相關(guān)文章:
施工項目材料采購合同05-01
基建項目施工合同范本04-26
項目施工承包合同03-08
項目施工協(xié)議書05-02
項目施工報告08-25
工程項目施工合同范本07-09
防范建筑施工項目合同風險論文05-03
項目施工安全協(xié)議書08-26
建設工程項目施工合同范本10-29
工程項目施工合同書樣本12-07