施工合同范本熱門
隨著人們對法律的了解日益加深,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編精心整理的施工合同范本熱門,僅供參考,歡迎大家閱讀。
施工合同范本熱門1
發(fā)包人:(全稱)_________
承包人:(全稱)_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:_________
2、建設地點:_________
3、工程內(nèi)容:_________
(一)10kV高壓供電線路。
。ǘ2臺630kVA變壓器安裝。
。ㄈ400伏低壓供電線路。
4、承包方式:本工程采用總價包干的方式承包。
二、合同工期
開工日期:_________年__月__日
竣工日期:_________年__月___日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)30天。
三、工程質(zhì)量標準
達到國家現(xiàn)行的有關施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,滿足施工圖設計。
四、合同價款
本工程采用總價包干的方式承包,即包干價為:萬元,大寫:(含主體工程費、設計費等內(nèi)容)。
五、工程款的撥付與結(jié)算
1、本合同簽訂后,先由施工單位墊資修建,再按工程進度情況分期付款,工程竣工后,在甲方及相關部門驗收合格后,一年內(nèi)付清工程余款。
2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期滿全部付清,保修金無論在何種情況下均不計算利息。
六、工程驗收
工程具備竣工驗收條件,由施工單位通知電力質(zhì)檢部門,電力質(zhì)檢部門組織有關部門人員驗收,驗收合格后,發(fā)包人辦理完相關手續(xù)。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未合格的,發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時,由此發(fā)生的任何問題,由發(fā)包人承擔一切責任。
七、不可抗力
因不可抗力事件導致的.費用增加雙方協(xié)商解決,延誤的工期相應順延。
八、工程質(zhì)量保修
1、本工程整體保修期為1年(按國家有關保修條款執(zhí)行),自竣工驗收合格之日起計算。
2、若甲方在不違反操作的情況下出現(xiàn)的故障或損壞,乙方負責免費維修。若甲方違反操作規(guī)范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞,乙方負責維修,其費用由甲方負責。
3、如乙方違反其保修承諾或質(zhì)量問題而造成甲方損失的,甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失,該尾款不足以賠償甲方損失的,甲方有權向乙方追償。
九、雙方責任
。ㄒ唬┘追竭`約責任
。1)甲方嚴格遵守合同規(guī)定,如有違反,造成工期延誤或乙方損失,甲方負責。
(2)甲方應當按時支付工程進度款,若因工程款遲付影響工期延誤,由甲方負責。
。3)甲方不得無故解除合同,若未經(jīng)乙方同意解除合同,全部責任由甲方負責。
。ǘ┮曳竭`約責任
1、乙方未經(jīng)甲方同意解除合同,需返還甲方已支付的款項,并需支付甲方工程總價的20%作賠償金。
2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。
3、因乙方原因?qū)е卤竟こ滩荒馨磿r正常供電,乙方承擔全部違約責任。
4、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規(guī)定的材料施工,若未經(jīng)甲方同意擅自更換材料,乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。
十、合同爭議解決
1、雙方隨時協(xié)商解決有關施工中發(fā)生的具體事宜,共同履行本合同各項規(guī)定。
2、本合同條款對特殊情況未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況簽訂補充條款,并與本合同具有同等效力,但不得與本合同想抵觸。
3、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不稱的依法向人民法院起訴。
4、合同訂立地點:榕江縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設局,本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)兩份,由雙方各自分送相關部門。
發(fā)包人:_________(公章)住所:_________
承包人:_________(公章)住所:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
_________年_________月_________日
經(jīng)辦人:_________鑒(公)證機關(蓋章):_________
_________年_________月_________日
施工合同范本熱門2
發(fā)包方:_________建筑施工有限責任公司(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規(guī)定》。甲方?jīng)Q定將___公司___工程項目部的勞務分包給乙方,為規(guī)范管理,明確職責,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同,以資共同遵守。
一、甲方發(fā)包給乙方的勞務施工項目內(nèi)容范圍如下:該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業(yè)。
二、本合同期限:從________年____月____日起至________年____月____日止。
三、工程質(zhì)量標準:所有分項工程質(zhì)量確保優(yōu)良
四、勞務管理費的上繳及付款方式:
1、上繳標準:該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整,由乙方上繳,如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的'合同中的質(zhì)量、進度要求,則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。
2、付款方式:上繳勞務管理費按兩次付清,即主體完工前付____,裝修完工前付____。
五、乙方的職責
1、乙方提供相關的證件及資質(zhì),配合乙方辦理相關手續(xù)。協(xié)調(diào)處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。
六、乙方的職責:
1、全面履行___公司與___建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。
2、確保所有分項工程的質(zhì)量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。
七、本合同未盡事宜,雙方通過協(xié)商,可另簽訂補充條款,與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份,經(jīng)雙方簽字生效,至工程完工,雙方結(jié)清勞務管理費后失效。
甲方:__________
乙方:________________
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
_______年____月____日
【施工合同】相關文章:
施工合同精選范本02-15
施工協(xié)議04-28
施工合同樣本12-01
施工合同范本01-03
施工合同范本01-03
施工合同范本11-03
家庭采暖施工合同11-08
施工合同格式12-31
施工吊籃租賃合同04-14
施工合同范本06-23