- 相關推薦
水利水電施工合同范本最新
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編精心整理的水利水電施工合同范本最新,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
發(fā)包方:____________
法定代表人:____________
承包方:____________
法定代表人:____________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工有關事項協(xié)商一致,訂立本合同如下:
一、工程概況
工程名稱:____________
工程地點:____________
工程承包范圍:根據(jù)施工圖紙要求。
二、合同工期
自本項目監(jiān)理單位發(fā)出的開工令起______日歷天。
三、質量標準
合格(按設計施工合同質量要求)。
四、合同價款
金額:_______元。
五、雙方主要義務和責任
1、甲方主要義務和責任
(1)負責施工場地的征用及拆遷、賠償?shù)裙ぷ鳎凑仗峁┦┕び玫丶敖煌ǖ缆,如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場,由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。
。2)與當?shù)毓╇姟⒐┧块T聯(lián)系協(xié)助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。
(3)甲方根據(jù)實際情況需對施工進行更改的,應送設計單位進行設計變更,并經(jīng)有關部門審批后提交乙方施工。
。4)配合乙方、監(jiān)理單位做好現(xiàn)場質量及工程量簽證。
2、乙方主要義務和責任
。1)在本合同簽字生效后,7天內進場開工。
。2)負責施工生活用電、用水費用,負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。
。3)認真執(zhí)行甲方及監(jiān)理人發(fā)出的與本工程有關的指示,切實履行職責,采取必要措施,確保施工安全及工程質量并按期完工。
。4)在施工過程中,未經(jīng)甲方及監(jiān)理人許可,乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求,若擅自變更,甲方不予承認簽證。
。5)工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。
。6)乙方應編制施工組織設計,施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙?zhí)峤槐O(jiān)理單位審批,并對現(xiàn)場施工負全部責任。
六、工程進度
1、本工程施工總工期為自監(jiān)理人發(fā)出開工令日期起算計40日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方和監(jiān)理人現(xiàn)場代表確認后,工期應順延:即由于工程量變化,設計變更,一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監(jiān)理人現(xiàn)場確認同意順延的。
2、在本項目建設施工過程中,若乙方嚴重違反合同規(guī)定,以致于繼續(xù)施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產(chǎn)生嚴重影響時,甲方或監(jiān)理人有權下達書面“停工指令”直至解除合同,乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改,經(jīng)甲方或監(jiān)理人發(fā)布同意復工的指令后,方可復工。
七、工程質量和驗收
1、本工程質量要求達到合格。
2、乙方必須嚴格按照本地區(qū)工程施工圖(包括設計變更圖紙)等技術資料和按現(xiàn)行國家及本地區(qū)有關的施工技術規(guī)范、規(guī)程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收,并保證工程量達到合格。
3、若乙方的責任造成工程質量不合格,乙方應負責修到合格,經(jīng)再次驗收通過后,方可交付使用,由此造成的損失由乙方負責。
4、乙方必須按國家現(xiàn)行有關技術質量驗收標準,提供各類檢測試驗報告,鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經(jīng)檢測合格后,方可使用:必須按規(guī)定制作砼砂漿試塊送檢,若試驗組數(shù)不足及質量不合格,乙方應承擔責任。
5、驗收前7天,乙方應把施工內資料送交監(jiān)理單位與建設單位審核,驗收后7天內,乙方應把完整的內業(yè)資料送交建設單位備案。
6、本工程所有隱蔽工程在隱蔽前,乙方均需向甲方和監(jiān)理人報告復核,經(jīng)復核檢查符合要求后方可隱蔽,否則,甲方和監(jiān)理人有權不予確認該隱蔽段工程,因此而造成發(fā)損失及工期延誤由乙方自行承擔。
八、材料、設備采購供應方式
1、本工程由乙方采購供應的材料,設備為招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。
2、采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規(guī)格、數(shù)量等指標必須符合有關要求,進場的材料、設備檢查驗收規(guī)定在承包合同中約定。
3、材料在用于工程前,必須向甲方及監(jiān)理單位代表提交制造廠家質保書和產(chǎn)品合格證書,并經(jīng)監(jiān)理單位核查后投入使用,沒有質保書的材料不得使用,所有材料和構件檢驗合格后方可使用。
4、對材料質量懷疑的,應對該材料按現(xiàn)行國家有關規(guī)定進行檢驗,合格的可用于工程,不合格的中標人應將其清除出施工現(xiàn)場,檢驗費用由責任方負責。
九、付款方式
1、本工程工程預付款為合同價格的10%。招標人在合同生效后支付工程預付款,預付款的比例應控制在當年(指合同簽訂后的一年,以此類推)工作量的15%之內(當年工作量在1000萬元以上的,比例應適當調低)。當工程款支付到合同款的50%(含工程預付款)時,剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。
2、按工程量結算,按月核定完成工程量的85%,暫停付款。預留15%作為工程尾款,待工程竣工驗收合格并結算后,再支付至工程結算總價的95%,余下的5%作為保修金,保修金支付按保修協(xié)議執(zhí)行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的,招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后,應將保修金支付給中標人。
3、保修期為半年,保修期內發(fā)生質量問題,乙方需及時修復,若乙方不修復,由甲方指定施工單位修復,費用在保修費用中扣除。
4、乙方應在每月的月底向監(jiān)理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告,監(jiān)理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認,甲方應在接到監(jiān)理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。
十、工程合同價目竣工結算
1、工程驗收合格后7天內,乙方應把工程結算送交監(jiān)理單位和建設單位預審后,由建設單位送有造價審核單位審核。
2、本工程價格采用固定單位包干,工程結算時,工程量根據(jù)圖紙要求施工,按時決算:單位按乙方的投標報價書上的單價計算。
3、合同價款于合同成立后不得調整,但本次招標的范圍外發(fā)生的項目,設計變更或其他原因引起的工程量變化,合同價款可按下列方法調整:
(1)在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位,其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。
。2)在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價,仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規(guī)定計算確定。
(3)市場變化、政策性調整的按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
十一、其他
1、違約
甲方不能按合同約定履行自己的義務及發(fā)生其他使合同無法履行的行為,乙方應及時向甲方和監(jiān)理人提出書面通知,要求甲方在10天內履行合同,否則有權暫停施工,直到解除合同,甲方應承擔違約責任,支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。
。1)由于承包人的原因未能按合同規(guī)定日期完工,承包人除自行承擔趕工所增加的費用外,每延誤一天,承包人應向發(fā)包人繳納1000元違約金。逾期違約金最多不超過10000元。承包人在征得發(fā)包人同意后,在保證工程質量的前提下,若比合同規(guī)定的完工日期提前完工時,則由監(jiān)理人和發(fā)包人核實提前天數(shù)。承包人可獲得每天1000元的獎勵金。獎勵金最多不超過10000元。
。2)乙方應承擔本工程安全責任,用于施工作業(yè)安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發(fā)生安全事故,責任由乙方承擔。
。3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用,甲方應給予補償。
2、糾紛處理
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提請上級主管部門調解,調解無效時,可向____________人民法院起訴。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份,雙方各執(zhí)___份,副本___份,雙方各執(zhí)____份。
甲方:____________(公章)
法定代表人:____________(簽字)
_____年____月____日
乙方:____________(公章)
法定代表人:____________(簽字)
_____年____月____日
【水利水電施工合同最新】相關文章:
房屋建設施工合同最新范本04-22
最新建筑施工合同范本03-07
最新施工勞務合同樣本11篇04-15
最新施工承包簡單版合同(通用18篇)04-11
最新工程施工合同范本(精選8篇)10-19
最新版施工合同范本(通用11篇)12-04
水利水電工程施工合同范本專業(yè)版(通用5篇)12-27
工程施工總結最新10-27